首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某综合楼工程项目合同价为1750万元,该工程签订的合同为可调值合同。合同报价日期为1999年4月1日。施工单位1999年第4季度完成产值是710万元。工程人工费、材料费构成比例以及相关季度造价指数如表1所示: 在施工过程中,发生如下几项事件:
某综合楼工程项目合同价为1750万元,该工程签订的合同为可调值合同。合同报价日期为1999年4月1日。施工单位1999年第4季度完成产值是710万元。工程人工费、材料费构成比例以及相关季度造价指数如表1所示: 在施工过程中,发生如下几项事件:
admin
2009-08-19
78
问题
某综合楼工程项目合同价为1750万元,该工程签订的合同为可调值合同。合同报价日期为1999年4月1日。施工单位1999年第4季度完成产值是710万元。工程人工费、材料费构成比例以及相关季度造价指数如表1所示:
在施工过程中,发生如下几项事件:
1.1999年4月,在基础开挖过程中,个别部位实际土质与给定土质不符,造成施工费用增加2.5万元,相应工序持续时间增加了4天。
2.1999年5月施工单位为了保证施工质量,扩大基础底面,开挖量增加导致费用增加3.0万元,相应工序持续时间增加了3天。
3.1999年7月份,在主体砌筑工程中,因施工图设计有误,实际工程量增加导致费用增加3.8万元,相应工序持续时间增加了2天。
4.1999年8月份,进入雨季施工,恰逢20年一遇的大雨,造成停工损失2.5万元,工期增加了4天。
以上事件中,除第4项外,其余工序均未发生在关键线路上,并对总工期无影响。针对上述事件,施工单位提出如下索赔要求:
(1)增加合同工期13天;
(2)增加费用11.8万元。
【问题】
1.施工单位对施工过程中发生的以上事件可否索赔?为什么?
2.计算监理工程师1999年第4季度应确定的工程结算款额。
3.如果在工程保修期间发生了由施工单位原因引起的屋顶漏水、墙面剥落等问题,业主在多次催促施工单位修理而施工单位一再拖延的情况下,另请其他施工单位维修,所发生的维修费用该如何处理?
选项
答案
1.施工单位对施工过程中发生的事件是否索赔如下: (1)事件1可以索赔,因为业主提供的地质资料与实际情况不符,属于业主方的责任。工期不予顺延,因为事件1不在关键线路上,且对总工期无影响。费用可以索赔。 (2)事件2不可以索赔,因为施工单位为了保证施工质量采取的措施属于自愿行为。 工期不予顺延。费用不能索赔。 (3)事件3可以索赔,因为设计图纸有误属于业主方的责任。工期不予顺延,因为事件3不在关键线路上,且对总工期无影响。费用可以索赔。 (4)事件4可以索赔,因为20年一遇的大雨属于不可抗力,非承包商责任。 工期予以顺延,因为事件4在关键线路上。费用不能索赔,根据不可抗力事件的规定,停工损失由承包商自己承担。 2.计算监理工程师1999年第4季度应确定的工程结算款额。 [*] 监理工程师1999年第4季度应确定的工程结算款额为751.75万元。 3.由于该事件在工程保修期内发生,又是由于施工单位原因造成,属于保修范围的项目,应由承包商负责保修。根据建设工程施工合同中关于工程保修的有关规定,承包人不在约定期限内派人保修,发包人可以委托其他人修理,所发生的维修费用从承包人的质量保修金中扣除。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Ecv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
某工程双代号时标网络计划执行到第3周末和第7周末时,检查其实际进度如下图前锋线所示,检查结果表明()。
物资供应计划的主要作用是()。
在施工总进度计划的编制过程中,确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系时,应考虑的因素是()。
根据《建设工程工程量清单计价规范》,进度款的支付比例按照合同约定,按期中结算价款总额计,不低于()。
()是确定单位工程中各扩大分部分项工程或完整的结构构件所需全部材料费、人工费、施工机具使用费之和的文件。
某建设项目在建设期初的建安工程费和设备及工器具购置费为2000万元,项目建设期为2年,投资分年使用比例为:第1年50%;第2年50%。在基本预备费率为5%、年平均价格总水平上涨率为10%的情况下,该项目建设期的涨价预备费是()万元。
分阶段设计审查由建设单位组织有关专家或机构进行工程设计评审,其目的是()。
按国家现行规定,造成直接经济损失350万元的工程质量事故,应定为()质量事故。
《建设工程质量管理条例》规定,施工单位必须按照设计图纸、技术规范和标准组织施工,同时应负责()。
下列质量事故中,属于建设单位责任的是()。
随机试题
第一审案件的受理费,由原告接到人民法院预交诉讼费用通知的次日起
若有权提起行政诉讼的公民已经死亡,则可以作为原告提起行政诉讼的主体包括( )。
塔是佛教建筑,通常由()三部分组成。
跨境运输途中所消耗的燃料、物料和食品按照国际惯例,可免征关税。( )
某连续变量数列,其末组为500以上。又知其邻近组的组中值为480,则末组的组中值为()。
约翰逊和施乐斯在1989年提出了战略选择过程的组成部分。下列属于该战略选择过程组成部分的有()。
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出,“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。必须认真贯彻党中央战略决策和部署,准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化,积极适应把握引领经济发展新常态,全面推进创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展
“只要人不老,心不老,生活永远美好。"这句话韵律上的特点是运用了_________________。
逮捕后,除有碍侦查或者无法通知的情形以外,应当把逮捕的原因和羁押的处所,在()以内通知被逮捕人的家属或者其所在单位。
下列内容属于人民警察的职责的是()。
最新回复
(
0
)