首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某业主与W工程公司依据FIDIC条款格式,订立了某工程的施工合同。合同规定:采用单价合同,因设计变更而发生的工程量变化,按实调整;同时视具体的变动情况,业主与承包商商谈变更后的单价。合同工期为18天,工期每提前1天奖励2000元,每拖后1天罚款4000元。
某业主与W工程公司依据FIDIC条款格式,订立了某工程的施工合同。合同规定:采用单价合同,因设计变更而发生的工程量变化,按实调整;同时视具体的变动情况,业主与承包商商谈变更后的单价。合同工期为18天,工期每提前1天奖励2000元,每拖后1天罚款4000元。
admin
2010-05-06
47
问题
某业主与W工程公司依据FIDIC条款格式,订立了某工程的施工合同。合同规定:采用单价合同,因设计变更而发生的工程量变化,按实调整;同时视具体的变动情况,业主与承包商商谈变更后的单价。合同工期为18天,工期每提前1天奖励2000元,每拖后1天罚款4000元。W工程在开工以前及时提交了施工网络进度计划如下图所示,并得到业主的批准。
工程施工过程中发生如下事件:
事件1:因工程师提供的数据有误,导致在基坑土方开挖时,将地下电缆挖断,造成施工现场停电,使工作B和工作C的工效降低,作业时间分别拖延1天和2天;多用人工18个和11个工日(假设人工工日单价为25元/工日,应由甲方补偿的人工窝工和降效费为12元/工日);B工作自有施工机械每天折旧费为615元,C工作自有施工机械每天折旧费为310元。
事件2:K工作中,原施工组织设计采用50t轮胎式起重机(自有机械,设备折旧费为796元/天),但开工前该设备恰好出现故障需要大修,且考虑到现场的实际情况,W公司外租一台120t履带式起重机,租赁费为1000元/天,工期缩短1天。
事件3:因施工中意外发现一条地下管线,且在业主提供的施工图纸中没有标明。经业主同意,工作H的工程量增加20m3,该工作维持综合单价为95元/m3不变;工作G原有工程量为200m3,现工程量减少20m3,单价由78元/m3,调整为88元/m3。相应的工期没有变化。
事件4:I、J工作为钢筋混凝土项目,因在冬季施工,按照有关规范的规定,在混凝土浇筑的过程中,采取了冬季施工措施,使这两项工作的作业时间均延长了2天,使用防冻剂等措施费分别为2000元、850元。
其余各项工作的实际作业时间和费用均与原计划相符。
【问题】
1.上述哪些事件承包商可以提出工期和费用补偿要求?哪些事件承包商不可以提出工期和费用补偿要求?简述其理由。
2.每项事件的工期补偿是多少天?总工期补偿是多少天?指出关键线路。
3.该工程的实际工期是多少天?工期奖罚款为多少元?
4.假设管理费和利润不予补偿。试计算业主应给予承包商的追加工程款为多少。
选项
答案
1.事件1中,可以提出工期和费用的要求,因为承包商依据工程师提供的数据施工而导致供电出现故障。 事件2中,不可以提出工期和费用的要求,因为施工中因为具体机械使用改变而产生的费用应由承包商自行承担。 事件3中,可以提出工期和费用的补偿要求,因为设计变更是甲方的责任。 事件4中,不可以提出工期和费用的要求,因为冬季施工是一名成熟的承包商所能预见的问题,应当在投标报价时即做充分的考虑。 2.确定原施工组织计划网络图的关键线路(如下图所示)。 [*] 关键线路为: A—D—E—G—I—K和A—D—E—H—J—L—K 所以: 事件1:B、C虽不在关键线路上,但B工作拖延1天后,总时差变为0,此时不影响总工期,但因B工作的拖延使得C工作的总时差变为1,因C工作拖延两天,所以应补偿工期1天。 事件2:K在关键线路上,节省1天,故工期不需要补偿。 事件3:工期补偿为0天。 事件4:I、J在关键线路上,但由承包商自身原因造成的工期延长不予以补偿。 综上所述,补偿工期1天。 3.根据各项目调整后的工期,网络图调整如下图所示。 [*] 实际工期20天,拖后1天,罚款0.40万元。 4.事件1:人工费补偿:(18+11)×12元=348元 机械费补偿:(1×615+2×310)元=1235元 事件2:不予以补偿。 事件3:H工作:20×95元=1900元 G工作:[(200-20)×88-200×78]元=240元 事件4:属于承包商的措施费,不予补偿。 追加工程款合计: (348+1235+1900+240-4000)元=-277元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/EfI5777K
本试题收录于:
投资建设项目实施题库投资建设项目管理师分类
0
投资建设项目实施
投资建设项目管理师
相关试题推荐
清查突出环境问题并责令整改。2009年年底前,开展“十一五”期间审批的()等行业建设项目环评的清查。
国务院和沿海地方各级人民政府应当采取有效措施,保护()
根据《环境影响评价工程师继续教育暂行规定》中关于环境影响评价工程师接受继续教育学时的规定,下列未达到学时要求的是()。
《中华人民共和国城乡规划法》所称城乡规划,包括城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划。()分为总体规划和详细规划。
《建设项目环境影响评价收费标准的原则与方法(试行)》规定,建设项目环境影响评价收费标准由各______提出,由同级物价部门会同财政部门审定,并报______备案。下列说法正确的是()。
依据《中华人民共和国节约能源法》,对超过单位产品能耗限额标准用能的生产单位,()。
依据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》,高速公路建设项目竣工环境保护验收不包括的设施是()。
《中华人民共和国自然保护区条例》规定,自然保护区内保存完好的天然状态的生态系统以及珍稀、濒危动植物的集中分布地,应当划为()。
《中华人民共和国土地管理法》中所称建设用地是指建造建筑物、构筑物的土地,包括()等。
随机试题
行车中前方遇自行车影响通行时,可鸣喇叭提示,加速绕行。
在公共管理中,注重回溯分析的决策是【】
压力感受性反射的生理意义是
羊水栓塞时羊水进入母体血循环的机制与下列哪项无关
糖酵解的关键酶是磷酸戊糖途径的关键酶是
甲在公共场所实施暴力行为,经鉴定为不负刑事责任的精神病人,被县法院决定强制医疗。甲父对决定不服向市中级法院申请复议,市中级法院审理后驳回申请,维持原决定。关于本案处理,下列哪一选项是正确的?
财务部门利用计算机处理大量财务数据,这属于计算机应用中的()。
京剧人物脸谱
Sunspotsactlikeplanet-sizedhurricanesthatsuckinasmuchmaterialastheyspewout,temporarilyoverridingthelawsofmag
IBMresearchersareattemptingtowarmuphuman-computerrelationships.Forexample,IBM,InternationalBusinessMachines,hasb
最新回复
(
0
)