首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
在施工招标资格预审中,监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由。 安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用。(不考虑保险因素)
在施工招标资格预审中,监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由。 安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用。(不考虑保险因素)
admin
2013-02-05
47
问题
在施工招标资格预审中,监理单位认为A施工单位有资格参加投标是否正确?说明理由。
安装调试阶段发生的这场火灾是否属于不可抗力?指出建设单位和G施工单位应各自承担哪些损失或费用。(不考虑保险因素)
选项
答案
安装调试阶段发生的火灾属于不可抗力。 建设单位和施工单位承担的损失或费用如下: (1)工程本身损失150万元由建设单位承担; (2)100万元的待安装设备的彻底报废由建设单位承担; (3)G施工单位人员烧伤的医疗费及补偿费15万元由G施工单位承担; (4)租赁的设备损坏赔偿10万元由G施工单位承担; (5)其他单位临时停放在现场的价值25万元的汽车被烧毁由建设单位承担; (6)G施工单位停工5天应相应顺延工期; (7)施工机械闲置损失2万元由G施工单位承担; (8)必要的管理、保卫人员费用支出1万元由建设单位承担; (9)工程所需清理、修复费用200万元由建设单位承担。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Ewsu777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
依法必须进行招标的水利工程施工项目,自招标公告正式媒介发布起至发售资格预审文件(或招标文件)的时间间隔一般不少于()。
根据水利工程施工项目招标投标有关规定,下列关于投标文件的澄清和补正的说法错误的是()。
建筑材料按其物理化学性质可分为()。
水利工程建设水土保持监理的主要工作方法包括()。
根据《评标委员会和评标方法暂行规定》,评标委员会成员应当主动提出回避的情形包括()等。
可与截流戗堤结合,利用开挖弃渣,并可直接利用主体工程开挖装运设备进行机械化快速施工,我国应用最广泛的围堰形式是()。
水工钢筋混凝土常用的钢筋为()。
【背景资料】某水利枢纽工程由电站、溢洪道和土坝组成。土坝的结构形式为均质土坝,上游设干砌石护坡,下游设草皮护坡和堆石排水体,坝顶设碎石路,工程实施过程中发生下述事件:事件一:项目法人要求该工程质量监督机构对大坝填筑按《水利水电基本建设工
【背景资料】某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工承包合同。合同约定:工期6个月;A、B工作所用的材料由建设单位采购;合同价款采用以直接费为计算基础的全费用综合单价计算;施工期间若遇物价上涨,只对钢材、水泥和集料
背景资料:某水库大坝工程施工,发包人与投标人签订了施工合同。合同约定:工程合同价为2000万元;若遇物价变动,工程价款采用调值公式动态结算。该工程的人工费占工程价款的35%,水泥占23%,钢材占12%,石料占8%,砂料占7%,不调值费用占15%
随机试题
服用后使人感到昏昏欲睡的药物是
孔子据以主张“父子相隐”的周礼原则是
灵感是人集中全部精力解决问题时,由于偶然因素的触发而突然出现的顿悟现象,它是_______思维活动的特征之一。
突然呕吐,脘闷不舒,兼见恶寒发热,头身疼痛,舌苔白腻,脉濡缓()
A.缓和寒滑之性,以免伤中B.缓和辛散走窜之性,以免耗气伤阴C.降低毒性,药性温和,免伤正气D.缓和药性,有香气,消食除胀,降气化痰E.降低毒性,通鼻窍,祛湿止痛炒苍耳子()。
在护理实践中发生下列哪种情况时,护士可以拒绝执行医嘱
下列各项中,会引起固定资产账面价值发生变化的业务有()。
甲股份有限公司因经营管理不善,无力偿还到期债务,该公司的债权人A公司于某年6月12日向甲公司所在地法院提出破产申请。法院于6月15日通知甲公司,甲公司认为《企业破产法》不适用于股份有限公司,提出异议。法院于6月23日裁定受理该破产申请,同时指定B律师事务所
行政体系与外界环境之间,行政体系与内部各部门之间、层次之间、人员之间凭借一定的媒介和通道传递交流思想、观点、情感、情报等信息,以期达到相互了解、支持与合作,谋求行政体系和谐有序运转的管理行为或过程称之为()。
A、Toaskforinformationaboutasummerprogram.B、Tofindoutwhathe’sdoingduringthesummer.C、Toaskhimtogivehersome
最新回复
(
0
)