首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【2012改编】某工业项目,业主采用工程量清单招标方式确定了承包商,并与承包商按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工合同。合同约定:项目生产设备由业主购买;开工日期为6月1日,合同工期为120天;工期每提前(或拖后)1天,奖励(或罚款)1万元(
【2012改编】某工业项目,业主采用工程量清单招标方式确定了承包商,并与承包商按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工合同。合同约定:项目生产设备由业主购买;开工日期为6月1日,合同工期为120天;工期每提前(或拖后)1天,奖励(或罚款)1万元(
admin
2019-03-27
37
问题
【2012改编】某工业项目,业主采用工程量清单招标方式确定了承包商,并与承包商按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工合同。合同约定:项目生产设备由业主购买;开工日期为6月1日,合同工期为120天;工期每提前(或拖后)1天,奖励(或罚款)1万元(含规费、税金)。
工程项目开工前,承包商编制了施工总进度计划,如图4.1所示(时间单位:天)
工程项目施工过程中,发生了如下事件:
事件1:厂房基础施工时,地基局部存在软弱土层,因等待地基处理方案导致承包商窝工60个工日、施工机械设备闲置4个台班(机械台班费为1200元/台班,机械台班折旧费为700元/台班),地基处理投入工料机费用6000元,基础工程量增加50m
3
(综合单价420元/m
3
)。共造成厂房基础作业时间延长6天。
事件2:7月10、11日,用于主体结构的施工机械出现故障,7月12、13日该地区供电全面中断。施工机械故障和供电中断导致主体结构工程停工4天、30名工人误工4天,一台租赁机械闲置4天(每天1个台班,机械租赁费1500元/天),其他作业未受到影响。
事件3:在装饰装修和设备安装施工过程中,因遭遇台风侵袭,导致进场的部分生产设备和承包商采购尚未安装的门窗损坏,承包商窝工36个工日。业主调换生产设备费用为1.8万元,承包商重新购置门窗的费用为7000元,作业时间均延长2天。
事件4:鉴于工期拖延较多,征得监理人同意后,承包商在设备安装作业完成后将收尾工程提前,与装饰装修作业搭接5天,并采取加快施工措施使收尾工作时间缩短2天,发生赶工措施费用8000元。
问题:
承包商在事件1~4中得到的工期索赔各为多少天?工期索赔共计多少天?该工程的实际工期为多少天?工期奖(罚)款为多少万元?
选项
答案
(1)各事件可索赔工期: ①事件1:6天 ②事件2:2天 ③事件3:2天 ④事件4:0 (2)工期索赔合计:6+2+2=10天 (3)实际工期:(20+6)+(60+4)+(30+2﹣5)+(10﹣2)=125天 (4)工期奖励:新合同工期120+10=130天,(130﹣125)×1=5万元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/F375777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
建设工程风险分解的途径之一是按结构维分解,其含义是按建设工程( )进行分解。
依据《中华人民共和国建筑法》规定,建筑工程安全生产管理必须坚持()的方针。
《中华人民共和国建筑法》规定,建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续的情形是( )。
《建设工程监理规范》(GB50319—2000)中,监理工作总结包含有{)。
有关投标的说法正确的是()。
组织构成一般是上小下大的形式,由()等密切相关、相互制约的因素组成。
一般来说,项目监理机构的组织结构设计包括()。
可以按设计阶段和施工阶段委托监理单位的是( )模式下的监理模式。
审查施工组织设计的基本要求包括()。
随机试题
车间内,瓷瓶上敷设的导线必须是________。铜芯线截面积不得小于mm2;铝芯线截面积不得小于________mm2。
杰出人物和人民群众共同创造历史。
周某采用向计算机植入木马程序的方法窃取齐某的网络游戏账号、密码等信息,将窃取到的相关数据存放在其租用的服务器中,并利用这些数据将齐某游戏账户内的金币、点券等虚拟商品放在第三方网络交易平台上进行售卖,获利5000元。下列哪些地区的法院对本案具有管辖权?(20
要使得函数在(0,+∞)上连续,则常数a等于()。
以下选项中,属于微观城市经济学主要研究的内容是()。
【2012年真题】各年折旧基数不变,但折旧率逐年递减的固定资产折旧方法是()。
河南某公司拟从比利时进口一批花卉种苗,该公司的以下做法与检验检疫有关法律法规或规定不符的有()。该公司于2004年10月与外商签订合同,(A)合同签订后,该公司立即到检验检疫机构办理检疫审批手续并(B)提交材料申请办理标签审核。同时,该公司通知
“一把钥匙开一把锁”“对症下药”“量体裁衣”反映了人的发展的()。
InhisplaysShakespeare______hischaracterslivethroughtheirlanguage.
Mostmeetingshaveanagenda.Foraformalmeeting,thisdocumentmaybehandedoutinadvancetoallparticipants.Foraninform
最新回复
(
0
)