首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订固定总价承包合同,合同工期为390d,合同总价为8500万元。 总承包单位为了分解资金压力,在与某分包单位签订的分包合同中约定:建设单位向其支付工程款后,其才
背景资料: 某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订固定总价承包合同,合同工期为390d,合同总价为8500万元。 总承包单位为了分解资金压力,在与某分包单位签订的分包合同中约定:建设单位向其支付工程款后,其才
admin
2023-01-10
42
问题
背景资料:
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订固定总价承包合同,合同工期为390d,合同总价为8500万元。
总承包单位为了分解资金压力,在与某分包单位签订的分包合同中约定:建设单位向其支付工程款后,其才向分包单位付款,分包单位可以直接向建设单位主张付款申请,如业主不同意,不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。
为了强化分包单位的质量安全责任意识,总分包双方还在补充协议中约定:分包单位出现质量安全问题,均由分包单位自己承担,总承包单位不承担任何法律责任。
施工前,总承包施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划,并得到监理工程师的批准。施工进度计划(单位:d)如下图所示。
工程施工过程中出现如下事件:
事件一:土方挖掘施工中遇到地质勘探报告中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致工作A持续时间延长10d,增加人工费6元、材料费4万元、机械费3万元。
事件二:基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌,处理及重新支护造成工作B持续时间延长15d,增加人工费2万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件三:因突发罕见雷电天气而引起施工单位供电设施发生火灾损坏,使工作C持续时间延长15d,施工人员窝工费2万元,施工方设备损失5万元。
事件四:结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返工,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30d。
事件五:施工期间钢材涨价增加材料费用价差12万元。
针对上述事件,施工单位按照程序提出了工期索赔和费用索赔。
问题:
按照图示施工进度计划,确定该工程的关键线路(节点法表示)和计算工期,并说明按此计划该工程是否能够按照合同工期要求完工。
选项
答案
按照持续时间最长法,本工程关键线路为:①—③—⑤—⑥。 计算工期为390d等于合同工期390d,按此计划该工程可以按合同工期要求完工。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/F7JD777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
甲公司为其牛奶产品注册了“润语”商标后,通过签订排他许可合同许可乙公司使用。丙公司在其酸奶产品上使用“润语”商标,甲公司遂起诉丙公司停止侵害并赔偿损失,法院判决支持了甲公司的请求。在该判决执行完毕后,“润语”注册商标因侵犯丁公司的著作权被依法撤销。下列哪些
小刘从小就显示出很高的文学天赋,九岁时写了小说《隐形翅膀》,并将该小说的网络传播权转让给某网站。小刘的父母反对该转让行为。下列哪一说法是正确的?
李桃是某股份公司发起人之一,持有14%的股份。在公司成立后的两年多时间里,各董事之间矛盾不断,不仅使公司原定上市计划难以实现,更导致公司经营管理出现严重困难。关于李桃可采取的法律措施,下列哪一说法是正确的?
关于抵押权对新增建筑物的效力,以下说法正确的是:()
甲公司与15周岁的网络奇才陈某签订委托合同,授权陈某为甲公司购买价值不超过50万元的软件。陈某的父母知道后,明确表示反对。关于委托合同和代理权授予的效力,下列哪一表述是正确的?
甲、乙双方于2013年5月6日签订水泥供应合同,乙以自己的土地使用权为其价款支付提供了最高额抵押,约定2014年5月5日为债权确定日,并办理了登记。丙为担保乙的债务,也于2013年5月6日与甲订立最高额保证合同,保证期间为一年,自债权确定日开始计算。请回答
甲纠集十余人对乙进行报复,其通过手机微信的群聊功能指令所有参与者“和对方打斗时,下手重一点”。在打架的过程中,现场一片混乱,乙不知道被何人拿刀捅死,现已无明确证据查清这一事实。关于本案的分析,下列哪些选项是错误的?()
立法体制是关于立法权限、立法权运行、立法权载体的体系和制度所构成的有机整体,其核心是有关立法权限的体系和制度。下列关于立法体制的说法中,错误的是哪一项?()
某拟建项目机修车间,厂房设计方案采用预制钢筋混凝土排架结构,其上部结构系统如图2所示,结构体系中现场预制标准构件和非标准构件的混凝土强度等级、设计参考钢筋含量等见下表2: 另经查阅国家标准图集,所选用的薄腹屋面梁混凝土用量为3.11m3/榀(厂房中
石灰膏的来源之一是()加水时所产生的渣。
随机试题
求:(1)函数的单调区间及极值;(2)函数凹凸区间及拐点;(3)渐近线.
上尿路结石小于0.6cm,光滑,无其他并发症者,应首选
治疗腹股沟疝最常用的方法是
A.心理评估B.生理评估C.感觉评估D.生活评估E.社会评估对患者进行人际关系、经济状况、生活方式的评估属于
对违反规定收受临床促销费、开单费等回扣行为的医疗单位,卫生行政部门可以给予以下处罚.除了
利用生产装置的大型压缩机对工业金属管道进行空气吹扫时,吹扫压力不得超过容器和管理的( )。
C25抗冻混凝土所用砂的类别应为()。
我国著作权法中,(13)系指同一概念。
AmassiveearthquakestruckHaitijustbefore5p.m.onJan.12,about10milessouthwestofPort-au-Prince,thecountry’scapit
A、ShetalkedwithMr.Wrightonthephone.B、SheisabouttocallMr.Wright’ssecretary.C、ShewillseeMr.Wrightatlunchtim
最新回复
(
0
)