某城市郊区新建一级公路长3km，路面设计宽度15m，含中型桥梁。路面面层结构为沥青混凝土，粗粒式下面层厚8cm，中粒式中面层厚6cm，细粒式上面层厚4cm。经批准的路面施工方案为：沥青混凝土由工厂集中厂拌(不考虑沥青拌和厂设备安装拆除费、场地平整、碾压及

admin2018-06-19 55

问题某城市郊区新建一级公路长3km，路面设计宽度15m，含中型桥梁。路面面层结构为沥青混凝土，粗粒式下面层厚8cm，中粒式中面层厚6cm，细粒式上面层厚4cm。
经批准的路面施工方案为：沥青混凝土由工厂集中厂拌(不考虑沥青拌和厂设备安装拆除费、场地平整、碾压及地面垫层等费用)，8t自卸汽车运输，平均运距3．8km，摊铺机分两幅摊铺，预算定额分项(直接工程费)见表1。

合同中路基回填土方量为11000m³，综合单价为20元／m³，且规定实际工程量增加或减少超过(或等于)10%时可调整单价，单价调整为18元／m³或22元／m³。在工程开工前，施工单位向监理单位提交了桥梁施工进度计划，如下图所示(单位：d)，监理工程师批准了该计划。

施工过程中发生了如下事件：
事件1：经监理工程师计量，施工单位实际完成的路基回填土方量为10000m³。
事件2：工地附近无电源，为此施工单位准备了一台发电机组，西桥台基础第一个桩从7月16日7：00开始灌注混凝土，12：00因发电机组故障，灌注作业被迫停工，施工单位立即组织人员抢修，于3h后修复，导管拔出就位到原灌注顶部后继续灌注。
事件3：东桥台施工过程中，基础出现裂缝，裂缝产生的原因是设计方案不完善，监理工程师立即下达了该工作暂停令，5d后设计单位提交了裂缝处理方案，监理工程师审核同意并下达了复工令，经监理工程师审核，裂缝处理费用增加20万元，工期增加10d，停工期间窝工费用补偿1万元。
事件4：基础施工完成后，业主要求增加一小型圆管涵，施工单位接到监理指令后立即安排施工。由于原合同中无可参考价格，施工单位按照定额计价并及时向监理工程师提交了圆管涵的报价单。监理工程师审核后认为报价太高，多次与施工单位协商未能达成一致，最后总监理工程师做出价格确定。施工单位不接受监理审批的价格，立即停止了圆管涵施工，并书面通知监理工程师，明确提出只有在圆管涵价格被接受后才能继续施工。
针对事件3，计算施工单位可以获得的工期索赔和费用索赔。

选项

答案针对事件3，施工单位可以获得的工期索赔和费用索赔如下：东桥台施工不在关键线路，该工作的总时差7d。施工单位工期索赔：5+10一7=8d。费用索赔：20+1=21万元。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/FBjw777K

本试题收录于：公路工程管理与实务题库二级建造师分类

公路工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

公路工程管理与实务

二级建造师

给水排水厂站工程中的工艺管线一般要求有良好的()。

关于控制基坑变形的说法，正确的有()。

行业标准CJJ1—2008规定，沥青混凝土面层()是主控项目。

关于现浇预应力钢筋混凝土水池的模板及支架拆除，下列说法中正确的有()。

钢筋混凝土扶壁式挡土墙由()组成。

沉桩作业应由具有经验的()指挥。

既是高速公路，一级公路和铺设高级路面的其他等级公路的填石路堤常采用的方法，也是普遍采用并能保证填石路堤质量的方法是(　　)。

新奥法施工中加设锚杆可以提高(　　)。

新奥法的基本原则为()。

新奥法的基本原则为()。

下列属于悼亡诗的是()

某患者，女，38岁，慢性腹泻3年，大便每天2～4次，常带少量黏液，反复粪便致病菌培养阴性，结肠镜检查见为直肠、降结肠和横结肠充血、水肿，黏膜粗颗粒样改变，质地脆，易出血，有少数散在浅溃疡。首选的治疗方案是()

建设项目人力资源管理不仅需要有一般的人力资源管理知识，项目经理还应当考虑建设项目组织的()。

管井井点的适用范围是：土的渗透系数为()，降低水位深度为()。

人民法院依照法律规定的强制执行程序转让有限责任公司股东的股权时，应当通知公司及全体股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。其他股东自人民法院通知之日起满()日不行使优先购买权的，视为放弃优先购买权。

某年的3月有5个星期一和4个星期二，则该年的国庆节是()。

首次提出了教育必须适应自然(儿童天性)的思想，论证了以美育为重点的德、智、美和谐发展的原则的是()。

宋朝例的形式中，中央官署对下级官署下达的命令是()

Whendoyouthinkthisconversationtookplace?

Hisstrangebehaviorconfirmedhisneighborsintheir______thathewasguilty.

公路工程管理与实务

二级建造师

给水排水厂站工程中的工艺管线一般要求有良好的()。

关于控制基坑变形的说法，正确的有()。

行业标准CJJ1—2008规定，沥青混凝土面层()是主控项目。

关于现浇预应力钢筋混凝土水池的模板及支架拆除，下列说法中正确的有()。

钢筋混凝土扶壁式挡土墙由()组成。

沉桩作业应由具有经验的()指挥。

既是高速公路，一级公路和铺设高级路面的其他等级公路的填石路堤常采用的方法，也是普遍采用并能保证填石路堤质量的方法是( )。

新奥法施工中加设锚杆可以提高( )。

新奥法的基本原则为()。

新奥法的基本原则为()。

下列属于悼亡诗的是()

某患者，女，38岁，慢性腹泻3年，大便每天2～4次，常带少量黏液，反复粪便致病菌培养阴性，结肠镜检查见为直肠、降结肠和横结肠充血、水肿，黏膜粗颗粒样改变，质地脆，易出血，有少数散在浅溃疡。首选的治疗方案是()

建设项目人力资源管理不仅需要有一般的人力资源管理知识，项目经理还应当考虑建设项目组织的()。

管井井点的适用范围是：土的渗透系数为()，降低水位深度为()。

人民法院依照法律规定的强制执行程序转让有限责任公司股东的股权时，应当通知公司及全体股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。其他股东自人民法院通知之日起满()日不行使优先购买权的，视为放弃优先购买权。

某年的3月有5个星期一和4个星期二，则该年的国庆节是()。

首次提出了教育必须适应自然(儿童天性)的思想，论证了以美育为重点的德、智、美和谐发展的原则的是()。

宋朝例的形式中，中央官署对下级官署下达的命令是()

Whendoyouthinkthisconversationtookplace?

Hisstrangebehaviorconfirmedhisneighborsintheir______thathewasguilty.

既是高速公路，一级公路和铺设高级路面的其他等级公路的填石路堤常采用的方法，也是普遍采用并能保证填石路堤质量的方法是(　　)。

新奥法施工中加设锚杆可以提高(　　)。