根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起( )内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

admin2016-08-05 53

问题根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起( )内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

选项 A、15天
B、1个月
C、2个月
D、3个月

答案B

解析《建筑法》第十条规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/FCuw777K

本试题收录于：建设工程法规及相关知识题库二级建造师分类

建设工程法规及相关知识

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起( )内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

建设工程法规及相关知识

二级建造师

工程建设法律关系的产生是指工程建设法律关系的(　　)形成了一定的权利和义务关系。

我国工程建设标准划分，下列不属于按属性划分的是(　　)。

生产经营单位安全生产经济保障措施包括保证(　　)所需的资金。

《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位不得将工程发包给(　　)。

建设单位任意压缩合理工期时，依《建设工程质量管理条例》，应对其处以(　　)罚款。

按照我国《仲裁法》的规定，仲裁协议应当具有(　　)。

下列合同履行的说法中正确的是(　　)。

下列说法正确的是(　　)。

根据《仲裁法》的规定，当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决的情形不包括(　　)。

下列除哪项外均为积聚的发病原因

活体内异常物体沿血流运行阻塞相应的血管的过程叫

依据2002年9月1日实施的《医疗事故处理条例》，不属于医疗事故的是（　　）。

不同的工业与民用建筑物对地基变形的限值要求是不同的，下述(　　)说法是错误的。

今后几年中，民航将着力倾斜，重点围绕()地区旅游资源开发，加快旅游区机场的建设。

关于招标文件的说法，正确的是()。

施工质量事后控制的主要内容包括(　　)等。

开发绿色促销包括()。

()是社会治安综合治理的首要环节。

根据《建筑法》，在建工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起( )内，向施工许可证颁发机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。

建设工程法规及相关知识

二级建造师

工程建设法律关系的产生是指工程建设法律关系的( )形成了一定的权利和义务关系。

我国工程建设标准划分，下列不属于按属性划分的是( )。

生产经营单位安全生产经济保障措施包括保证( )所需的资金。

《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位不得将工程发包给( )。

建设单位任意压缩合理工期时，依《建设工程质量管理条例》，应对其处以( )罚款。

按照我国《仲裁法》的规定，仲裁协议应当具有( )。

下列合同履行的说法中正确的是( )。

下列说法正确的是( )。

根据《仲裁法》的规定，当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决的情形不包括( )。

下列除哪项外均为积聚的发病原因

活体内异常物体沿血流运行阻塞相应的血管的过程叫

依据2002年9月1日实施的《医疗事故处理条例》，不属于医疗事故的是（ ）。

不同的工业与民用建筑物对地基变形的限值要求是不同的，下述( )说法是错误的。

今后几年中，民航将着力倾斜，重点围绕()地区旅游资源开发，加快旅游区机场的建设。

关于招标文件的说法，正确的是()。

施工质量事后控制的主要内容包括( )等。

开发绿色促销包括()。

()是社会治安综合治理的首要环节。

工程建设法律关系的产生是指工程建设法律关系的(　　)形成了一定的权利和义务关系。

我国工程建设标准划分，下列不属于按属性划分的是(　　)。

生产经营单位安全生产经济保障措施包括保证(　　)所需的资金。

《中华人民共和国建筑法》规定，建设单位不得将工程发包给(　　)。

建设单位任意压缩合理工期时，依《建设工程质量管理条例》，应对其处以(　　)罚款。

按照我国《仲裁法》的规定，仲裁协议应当具有(　　)。

下列合同履行的说法中正确的是(　　)。

下列说法正确的是(　　)。

根据《仲裁法》的规定，当事人可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决的情形不包括(　　)。

依据2002年9月1日实施的《医疗事故处理条例》，不属于医疗事故的是（　　）。

不同的工业与民用建筑物对地基变形的限值要求是不同的，下述(　　)说法是错误的。

施工质量事后控制的主要内容包括(　　)等。