背景某机场工程建筑面积22800m2。通过招投标程序，某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期400天。施工中发生了以下事件：事件一：发

admin2013-10-30 69

问题背景
某机场工程建筑面积22800m²。通过招投标程序，某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期400天。施工中发生了以下事件：事件一：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60天竣工。事件二：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费，但包工头却拖欠作业班组两个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2天。事件三：发包方指令某部分工程变更，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工三个月后工程竣工。总承包方在工程竣丁结算时追加设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。事件四：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程部分遭到破坏，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了实际修复费用51840元，临时设施及停窝工损失费178万元的索赔资料，但发包方拒绝签认。
事件三中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。

选项

答案事件三不属于违约。因为虽然固定总价合同中承包方的风险不包括设计变更引起的风险，但按《建设工程施工合同(示范文本)》规定，若发生了合同价款需要调整的因素后，承包人应当在14天内，将调整原因、金额以书面形式通知工程师，工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见。而本案例总包在竣工结算时(三个月后)提出，此时距变更日期已经超过14天。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/FGeJ777K

本试题收录于：民航工程管理与实务题库一级建造师分类

民航工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

民航工程管理与实务

一级建造师

级配碎石、级配砾石基层或底基层的施工顺序主要包括()。

通过加热状态下测定道路石油沥青薄膜加热后的质量损失以及其他指标的变化，据此评价沥青的耐老化性能。()

通过砂的相对密度试验，可以了解土在自然状态或经压实松紧情况和土粒结构的稳定性。()

在沥青路面成型后应立即测定路面表层渗水系数，以检验沥青混合料面层的施工质量。()

高速公路路基施工完成后进行压实度检测工作，现场采用挖坑灌砂方法测定路基压实度，请结合相关标准规范对以下问题进行作答。下面()不是标定灌砂筒下部圆锥体内砂质量的步骤。

试回答环形线圈车辆检测器的技术要求。环行线圈车辆检测器性能技术要求有()。

波形梁钢护栏工程质量检验评定实测关键项目有()。

下列心内膜炎类型，除哪一项之外均属非感染性心内膜炎

下列各项中属于中级人民法院管辖的案件有()。

以下有关热水供水系统管网水力计算要求的叙述中，不正确的是()。

气质有好坏之分。抑郁质的气质类型较差，不利于个体的成功。

罚款是治安管理处罚中最重的一种。(　　)

(2013年真题)简述法的规范作用与社会作用的关系。

在T2、T3、TW、T4状态时，S6为______，表示8088/8086当前连在总线上。

Payandproductivity,itisgenerallyassumed,shouldberelated.Buttherelationshipseemstoweaken【C1】______peoplegetolder

Noneoftheservantswere________whenIwantedtosendamessage.

Henry’sjobwastoexaminecarswhichcrossedthefrontiertomakesure【C1】______theywerenotsmuggling(走私)anythingintothec

民航工程管理与实务

一级建造师

级配碎石、级配砾石基层或底基层的施工顺序主要包括()。

通过加热状态下测定道路石油沥青薄膜加热后的质量损失以及其他指标的变化，据此评价沥青的耐老化性能。()

通过砂的相对密度试验，可以了解土在自然状态或经压实松紧情况和土粒结构的稳定性。()

在沥青路面成型后应立即测定路面表层渗水系数，以检验沥青混合料面层的施工质量。()

高速公路路基施工完成后进行压实度检测工作，现场采用挖坑灌砂方法测定路基压实度，请结合相关标准规范对以下问题进行作答。下面()不是标定灌砂筒下部圆锥体内砂质量的步骤。

试回答环形线圈车辆检测器的技术要求。环行线圈车辆检测器性能技术要求有()。

波形梁钢护栏工程质量检验评定实测关键项目有()。

下列心内膜炎类型，除哪一项之外均属非感染性心内膜炎

下列各项中属于中级人民法院管辖的案件有()。

以下有关热水供水系统管网水力计算要求的叙述中，不正确的是()。

气质有好坏之分。抑郁质的气质类型较差，不利于个体的成功。

罚款是治安管理处罚中最重的一种。( )

(2013年真题)简述法的规范作用与社会作用的关系。

在T2、T3、TW、T4状态时，S6为______，表示8088/8086当前连在总线上。

Payandproductivity,itisgenerallyassumed,shouldberelated.Buttherelationshipseemstoweaken【C1】______peoplegetolder

Noneoftheservantswere________whenIwantedtosendamessage.

Henry’sjobwastoexaminecarswhichcrossedthefrontiertomakesure【C1】______theywerenotsmuggling(走私)anythingintothec

罚款是治安管理处罚中最重的一种。(　　)