首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如下图所示。 由于该工程施工工艺的要求,计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械,为此需要对初始网络计划作调整。 [问题] 1.请绘出调整后的网络进
某工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如下图所示。 由于该工程施工工艺的要求,计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械,为此需要对初始网络计划作调整。 [问题] 1.请绘出调整后的网络进
admin
2009-06-15
67
问题
某工程项目合同工期为18个月。施工合同签订以后,施工单位编制了一份初始网络计划,如下图所示。
由于该工程施工工艺的要求,计划中工作C、工作H和工作J需共用一台起重施工机械,为此需要对初始网络计划作调整。
[问题]
1.请绘出调整后的网络进度计划图。
2.如果各项工作均按最早开始时间安排,起重机械在现场闲置多长时间?为减少机械闲置,工作C应如何安排?
3.该计划执行3个月后,施工单位接到业主的设计变更,要求增加一项新工作D,安排在工作A完成之后开始,在工作E开始之前完成。因而造成了个别施工机械的闲置和某些工种的窝工,为此施工单位向业主提出如下索赔: (1)施工机械停滞费。 (2)机上操作人员人工费。 (3)某些工种的人工窝工费。请分别说明以上补偿要求是否合理,为什么?
4.工作G完成后,由于业主变更施工图纸,使工作I停下待图0.5个月,如果业主要求按合同工期完工,施工单位可向业主索赔赶工费多少万元(已知工作I赶工费每月12.5万元),为什么?
选项
答案
1.调整后的网络进度计划如下图所示。 [*] 2.(1)工作C与下作H之间机械闲置2个月,千作H与工作J之间机械不闲置,故机械共闲置2个月。 (2)如果工作C最早开始时间推迟2个月,则机械无闲置。 3.(1)施工机械停滞费补偿要求合理。 因为是业主原因造成施工单位的损失,业主应承担费用的补偿。 (2)机上操作人员人工费补偿要求不合理。 原因:机上工作人员人工费已经包含在相应的机械停滞费用之中。 (3)某些工种的人工窝工费补偿要求合理。 因为是业主原因造成施工单位的损失。 4.业主不应支付赶工费。 因为不需要赶工,也能按合同工期完工(或因不影响总工期,或拖延时间在总时差范围内)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/FHI5777K
本试题收录于:
投资建设项目实施题库投资建设项目管理师分类
0
投资建设项目实施
投资建设项目管理师
相关试题推荐
《中华人民共和国自然保护区条例》规定:禁止在自然保护区内进行()等活动;但是,法律、行政法规另有规定的除外。
《建设项目环境影响评价资质管理办法》规定的环境影响报告书业务范围(11个小类)包括()。
根据《中华人民共和国水污染防治法》对城镇污水集中处理设施的有关规定,下列说法正确的是()。
《环境影响评价公众参与暂行办法》规定:在《建设项目环境分类管理名录》规定的环境敏感区建设的需要编制环境影响报告书的项目,建设单位应当在确定了承担环境影响评价工作的环境影响评价机构后()日内,向公众公告建设项目的有关信息。
《中华人民共和国海洋环境保护法》规定:在依法划定的海洋自然保护区、海滨风景名胜区、重要渔业水域及其他需要特别保护的区域,不得从事()的海岸工程项目建设或者其他活动。
《中华人民共和国环境保护法》规定,()必须把环境保护工作纳入计划,建立环境保护责任制度。
水污染防治应当坚持()的原则,优先保护饮用水水源,严格控制工业污染、城镇生活污染,防治农业面源污染,积极推进生态治理工程建设,预防、控制和减少水环境污染和生态破坏。
《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》要求:把环境风险评估作为危险化学品项目评估的重要内容,提高化学品生产的环境准入条件和建设标准,科学确定并落实化学品建设项目的()。
根据《“十二五”节能减排综合性工作方案》,把()作为环评审批的前置条件,对年度减排目标未完成、重点减排项目未按目标责任书落实的地区和企业,实行阶段性环评限批。
土地资源是指在当前和可预见的未来对人类有用的土地,它的特点不包括()。
随机试题
首次明文规定在诉讼中实行辩论原则,承认被告人有权获得辩护的法律文件是
避孕片1号每片含避孕片2号每片含
双胎妊娠最常见的并发症错误的是
下列哪项表现为语无伦次而精神错乱,狂躁妄为
关于辨认程序不符合有关规定,经补正或者作出合理解释后,辨认笔录可以作为证据使用的情形,下列哪一选项是正确的?(2012年卷二27题,单选)
下列关于外部运输设备的相关设计规定,说法正确的是()。
在其他因素不变的情况下,固定成本越小,经营杠杆系数也就越小,而经营风险则越大。()
2×15年1月1日,甲公司取得A公司25%的股权,实际支付款项6000万元,能够对A公司施加重大影响,同日A公司可辨认净资产公允价值为22000万元(与账面价值相等)。2×15年度,A公司实现净利润1000万元,无其他所有者权益变动。2×16年1月1日,甲
Whatdothefollowingsentencespractice?PeterandIwenttothecinemayesterday.PeterandIwenttothecinemayesterday.Pe
Digitalphotographyisstillnewenoughthatmostofushaveyettoformanopinionaboutit,(1)_____developapointofview.
最新回复
(
0
)