首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路工程施工单位于2018年3月10日与建设单位按《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)签订了某公路工程施工项目的施工合同。 合同中有关工程价款及其支付的条款如下: (1)合同总价为6000万元。 (2)开工预付款为合同总价
某公路工程施工单位于2018年3月10日与建设单位按《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)签订了某公路工程施工项目的施工合同。 合同中有关工程价款及其支付的条款如下: (1)合同总价为6000万元。 (2)开工预付款为合同总价
admin
2022-03-24
61
问题
某公路工程施工单位于2018年3月10日与建设单位按《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)签订了某公路工程施工项目的施工合同。
合同中有关工程价款及其支付的条款如下:
(1)合同总价为6000万元。
(2)开工预付款为合同总价的25%,于3月20日前支付给承包人。
(3)工程进度款由承包人逐月(每月月末)申报,经监理机构审核后于下月5日前支付。
(4)开工预付款在进度款累计金额达到合同总价的30%之后,在进度付款证书中按每完成合同总价1%,扣回开工预付款2%的比例扣回开工预付款,全部开工预付款金额在进度款累计金额达到合同总价的80%时扣完。
(5)工程交工并交付竣工结算报告后30天内,支付工程总价款的95%,留5%为工程质量保证金,保修期(1年)满后,全部结清。
合同中有关工程工期的规定为:2018年4月1日开工,2018年9月20日交工;工程款逾期支付按每日0.8%的利率计息;逾期交工,按每天10000元罚款。根据监理机构批准的施工进度计划,各月计划完成产值(合同价)如表2-5所示。
在工程施工至2018年8月16日时,因施工设备出现故障,停工2天,造成窝工50个工日(每工日单价19.50元),8月实际产值比原计划少30万元。工程施工至2018年9月6日,因业主提供的某种材料质量不合格,监理人指令已完成的某分项工程拆除重建,造成拆除用工60工日(每工日单价19.50元),机械闲置3个台班(每台班单价4000元),材料费损失5万元,其他损失1万元,重新修建费10万元,因拆除、重建使工期延长5天,最终工程于2018年9月29日交工。
问题:
承包人分别于2018年8月20日提出延长工期3天,费用索赔975元,于9月28日提出延长工期6天,费用索赔173170元。请问该两项索赔能否成立?应批准延长工期几天?索赔费用多少元?
选项
答案
第一项不予批准。 第二项应予批准,应批准延长工期5天,费用索赔额:60×19.50+3×4000+50000+10000+100000=173170(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/FHq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
发包人、采购人在招标过程中,当委托监理单位代理招标时,发包人、采购人与监理单位之间因签订代理合同而产生()法律关系。
保险合同是一种()的保障性合同。
安装调试前,供货方的技术人员应向安装调试施工人员进行(),讲解和示范要进行工作的程序和方法。
()仅适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。因此采用这种合同类型要求发包人必须准备详细全面的设计图纸和各项说明,使承包人能准确计算工程量。
设备采购合同是()。除了法律有特殊规定的情况外,当事人之间意思表示一致,买卖合同即可成立,并不以实物的交付为合同成立的条件。
某施工合同经法院确认无效后,应认为该合同从()日起无效。
在合同谈判阶段双方谈判的结果一般以“合同补遗”的形式,有时也以()形式,形成书面文件。
随机试题
按照投资运作和变现方式的不同,证券投资基金可以分为()
在讨论这个问题之前,我要给你们读点东西。
卵巢非赘生性囊肿临床表现和声像图特征,不正确的是
用药后能够使尿液变色的药物有哪两类
关于急性上呼吸道感染,描述错误的是
某二级建造师蒯某,为帮助朋友董某的公司,将自己的建造师资格证书证书借给董某使用,但未收取任何费用。在此情况下,蒯某将面临最高()的罚款。
企业采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量的,资产负债表日应将投资性房地产公允价值与其账面价值的差额计入()。
刚开学,班主任周老师言辞恳切地对学生讲:“迎接中考是这一年中的重中之重,关系到人生的发展。大家不要把时间浪费在课外活动上。”周老师的做法()。
有人认为,一个国家如果能有效率地运作经济,就一定能创造财富而变得富有;而这样的一个国家要想保持政治稳定.它所创造的财富必须得到公正的分配;而财富的公正分配将结束经济风险:但是,风险的存在正是经济有效率运作的不可或缺的先决条件。从上述观点可以得出以下哪项结论
Weight(体重)isoneofthetaboosubjects.InAmerica,itisOK,orevengood,tobethinbutitisanembarrassment(尴尬)tobeover
最新回复
(
0
)