首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工单位承包了一外资工程,报价中现场管理费率为10%,企业管理费率为8%,利润率为5%,A、B两分项工程的综合单价分别为80元/m2和460元/m2。 该工程施工合同规定:合同工期1年,预付款为合同价的10%,开工前1个月支付,基础工程(工期为3个
某施工单位承包了一外资工程,报价中现场管理费率为10%,企业管理费率为8%,利润率为5%,A、B两分项工程的综合单价分别为80元/m2和460元/m2。 该工程施工合同规定:合同工期1年,预付款为合同价的10%,开工前1个月支付,基础工程(工期为3个
admin
2009-05-04
39
问题
某施工单位承包了一外资工程,报价中现场管理费率为10%,企业管理费率为8%,利润率为5%,A、B两分项工程的综合单价分别为80元/m
2
和460元/m
2
。
该工程施工合同规定:合同工期1年,预付款为合同价的10%,开工前1个月支付,基础工程(工期为3个月)款结清时扣回30%,以后每月后回10%,扣完为止;每月工程款于下月5日前提交结算报告,经工程师审核后于第3个月末支付;若累计实际工程量比计划工程量增加超过15%,支付时不计企业管理费和利润;若累计实际工程量比计划工程量减少超过15%,单价调整系数为1.176。
施工单位各月的计划工作量如表4-7所示。
A、B两分项工程均按计划工期完成,相应的每月计划工程量和实际工程量如表4~8所示。
问题:
1.该施工单位报价中的综合费率为多少?
2.该工程的预付款为多少元?
3.画出该工程资金使用计划的现金流量图(不考虑保留金的扣除)。
4.A分项工程每月结算工程款各为多少元?
5.B分项工程的单价调整系数为多少?每月结算工程款各为多少元?
选项
答案
1.该施工单位报价中的综合费率为:10×1.08×1.05-1=0.2474=24.74%或现场管理费率=1×10%=10% 企业管理费率=(1+10%)×8%=8.8% 利润率=(1+10%+8.8%)×5%=5.94% 合计为:10%+8.8%+5.94%=24.74% 2.该工程的预付款=[(90×3+70×5+130×2+60×2)×10%]万元=100万元 3.该工程资金使用计划的现金流量图如图4-3所示。 4.A分项工程每月结算工程款如下。 第1个月:(1100×80)元=8800元 第2个月:(1200×80)元=9600元 第3个月:(900×80)元=7200元 [*] 第4个月:由于[(1100+1200+1300+1400)-(1100+1200+900+800)]/(1100+1200+1300+1400)=20%>15%,所以,应调整单价,则 [(1100+1200+900+800)×80%×1.176-(88000+96000+72000)]元=120320元 或[800×80+4000×(1.176-1)×80]元=120320元 5.B分项工程的单价调整系数为0.882(或0.88、0.8818) B分项工程每月结算工程款如下。 第1个月:(550×460)元=253000元 第2个月:(600×460)元=276000元 第3个月:由于[(550+600+650)-500×3]/500/3=20%>15% 所以,按原价结算的工程量为[1500×1.15-(550+600)]m
3
=575m
3
按调整后的单价结算的工程量为(650-575)m
3
=75m
3
或按调整单价结算的工程量为(550+600+650)-1500×1.15=75m
3
按原价结算的工程量为650-75=575m
3
则 (575×460+75×460×0.0882)元=294929元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/FI75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
施工阶段的监理,可由较多的( )职称人员从事实际工作。
《建设工程监理规范》(GB50319—2000)的内容通常包括( )。
建设项目董事会的职权有( )。
( )应根据承包单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行现场检查,符合要求予以签认。
根据监理工作的需要,参照国外对监理人员学历、学识的要求,我国的监理工程师也应具备的学历是()。
Partnering协议一般都是围绕建设工程的()等问题作出相应的规定,并且这些规定都是有关合同中没有或无法详细规定的内容。
建设项目管理的类型可从()的角度划分为:为业主服务的项目管理、为设计单位服务的项目管理和为施工单位服务的项目管理。
采用数据电文形式订立合同时,到达时间是指()。
在( )模式中,承包商承担“一个有经验的承包商不可预见且无法合理防范的自然力的作用”的风险。
某工地发生钢筋混凝土预制梁吊装脱落事故,造成15人死亡,直接经济损失1500万元,该事故属于()。
随机试题
开合螺母与镶条要调整适当,否则会影响螺纹的加工精度。()
A.急性胰腺炎B.肠系膜血栓形成C.胆道蛔虫症D.急性胃肠炎E.急性心肌梗死女性,45岁。突发右上腹部钻顶样疼痛,超声示胆囊腔内可见蠕动条状物。最可能的诊断是
CT计算机的核心部件是
若方程Y=a+bX中的截距a<0,说明
患者,女,32岁,已婚。患痛经2年,每于行经第1~2天,小腹冷痛,喜热,拒按,经量少,色黯,有块,舌苔白腻,脉沉紧。其证候是
王某今年22岁,在一家公司打工,因为交通肇事而被推上了法院的刑事被告席。王某打算委托一人作为自己的辩护人,在他提出的下列人选中,人民法院可以准许的是下列哪项?
以下关于对计算机系统进行新硬件安装的正确描述有()。
下列属于存款合同的内容是()。
已知某城市商品住宅平均销售价格2006年、2007年、2008年连续三年环比增长速度分别为1%、6%、9%,这三年该城市商品住宅平均销售价格的定基增长速度为()。
[*]由于lncosx=ln[1+(cosx-1)],而ln[1+(cosx-1)]~cosx-1(x→0),所以
最新回复
(
0
)