首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路工程按《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)招标并签订施工总价承包合同。投标利润率5%。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。但开工后,发现该砂不符合质量要求,承包人只得从另一距工地20km供砂点采购,而在一个关键工作面上又发生了由
某公路工程按《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)招标并签订施工总价承包合同。投标利润率5%。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。但开工后,发现该砂不符合质量要求,承包人只得从另一距工地20km供砂点采购,而在一个关键工作面上又发生了由
admin
2022-03-24
44
问题
某公路工程按《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)招标并签订施工总价承包合同。投标利润率5%。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。但开工后,发现该砂不符合质量要求,承包人只得从另一距工地20km供砂点采购,而在一个关键工作面上又发生了由几种原因造成的暂时停工:
(1)4月20—26日,承包人关键线路上的工程施工设备出现了从未出现过的故障;
(2)应于4月28日,交给承包人的后续关键线路上的工程的图纸直到5月10日才交付;
(3)5月13—15日,工地下了50年一遇的特大暴雨。
问题:
由于几种情况的暂时停工,承包人在5月16日向业主的监理人提交了延长工期22天、成本损失费2万元/天(此费用已经监理人核准)和利润损失费2000元/天的索赔要求,共计索赔款48.4万元
(1)请分析应批准的索赔款额是多少?批准索赔工期多少天?为什么?
(2)该项目能在建设单位支付给承包人工程进度付款中扣除逾期交工违约损失赔偿金吗?
选项
答案
(1)批准索赔款额25.2万元,批准索赔工期15天。 原因是:4月20_26日的停工属于由承包人自身的原因造成的,应由承包人承担,因此,不考虑承包人的索赔要求。 4月28日—5月9日的停工属于由业主提供图纸延误造成的,根据通用合同条款第11.3条,在履行合同过程中,由于发包人的原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润,应考虑承包人的费用索赔和合理利润索赔,合理利润按投标利润率(低于概预算编制办法的利润率)计算,索赔额为12×2×(1+5%)=25.2(万元)。索赔工期12天。 5月13—15日的停工是属于通用合同条款第11.4条异常恶劣的气候条件、第21.1.1款不可抗力约定的内容,可以索赔工期3天。按通用合同条款第21.3.1(4)目约定,承包人的停工损失由承包人承担。 (2)由上述事件引起的工程进度拖延不等于交工工期的延误。原因是交工拖期违约需要到交工时才能确定,承包人可以通过增加资源、调整施工方案等措施将延误的工期补回,如果不能补回,在交工结算时再处理。故不在中间工程进度付款的支付中扣除交工拖期违约损失赔偿金。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/FTq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
设备监理工程师应在接到承包商索赔报告之日起()日内,作出索赔处理决定书。
当任何工作已准备就绪,在将其包装、覆盖或隐蔽之前,承包商应及时通知()。
如果承包商遇到不可预见的物质条件,并发出通知,则承包商可以索赔()。
设备监理工程师在索赔中可能处于()的地位。
设备工程合同索赔的构成条件有()。
()是指国务院各职能部门(部、委员会、直属局)所制定的规范性文件。
依照我国有关法律规定,承包人按照承包合同的约定或者经过发包人同意,可以将其承包的工程()给他人完成。
下列关于仲裁协议的作用,说法错误的是()。
一个合同被法院确认为可撤销合同。甲、乙双方约定的违约金为4万元,合同履行阶段双方各受到了2万元的经济损失。法院判定双方都有过错,但甲方是主要过错方,应承担75%的过错责任。则损失的承担应为()。
保险标的发生部分损失的,在保险人赔偿后()日内,投保人可以终止合同。
随机试题
淋巴瘤倒Y野放疗范围包括
粉末中无草酸钙结晶的药材是
某一弱酸HA的标准解离常数为1.0×10-5,则相应的弱酸强碱盐MA的标准水解常数为:
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起()日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面的物业服务合同。
图1所示为高中物理某教科书的一个实验。该实验在物理教学中用于学习的物理知识是()。
行政监督的主体是国家机关。()
Thethreeboysweregivenworkaccordingtotheir______abilities.
下列各项展开式中不等于每股收益的是()。
Whatisthemaintopicoftheconversation?
ThisproductinformationisintendedonlyforresidentsoftheUnitedKingdom.HighlightsContainsthreemaximumstren
最新回复
(
0
)