首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包人。签订合同时,业主为了约束承包人保证工程质量,要求承包人支付了20万元定金。业主与承包人双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 在施工过程中发生了以下事件
对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包人。签订合同时,业主为了约束承包人保证工程质量,要求承包人支付了20万元定金。业主与承包人双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。 在施工过程中发生了以下事件
admin
2022-03-24
71
问题
对某项工程的施工,业主通过公开招标方式选定了承包人。签订合同时,业主为了约束承包人保证工程质量,要求承包人支付了20万元定金。业主与承包人双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。
在施工过程中发生了以下事件:
事件1:在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工10天;
事件2:主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。
以上两项事件承包人都及时向监理工程师提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。
问题:
监理工程师对事件1和事件2中工期索赔申请应如何处理?说明原因。
选项
答案
事件1中:应判定索赔成立。 因为:①遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险,不属于承包人的责任,工期索赔理由成立;②承包人及时提供了证据资料;③承包人及时提出了索赔申请。监理工程师根据监理记录核实延误的天数。监理工程师签发工期变更指令。 事件2:应判定索赔不成立。 因为施工机械故障造成工期延误是承包人自己的责任,属于不可原谅延误,监理工程师应拒绝承包人的工期索赔要求。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/FXq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑,而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时,应以()为准。
签订合同时,以()价为准。
进度报告应包括内容有()。
按照参与监理工作的年度平均人数来计算监理取费的办法适用于()。
在监理招标中,下列不属于对投标人的资格审查的是()。
借款合同属于下列客体中的()。
()是对工程项目有关的各类合同从条件的拟定、协商、签署到执行情况的检查和分析等环节进行的科学管理工作,以期通过合同管理实现工程项目“三大控制”的任务要求,维护当事人双方的合法权益。
设备工程合同管理的根本任务是()。
按照《招标投标法》的规定,招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的,应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少()日前,通知所有招标文件收受人。
如果解决施工合同纠纷的仲裁过程违反法定程序,当事人可以向()申请撤销裁决。
随机试题
股骨颈内骨折的后期并发症()
腭裂整复术中凿断翼钩是为了松弛哪块肌肉的张力
工程咨询业是智力服务性行业,遵循()、科学、公正的原则,为政府部门和投资者提供咨询服务。
项目划分由项目法人组织监理、设计及施工等单位共同商定,同时确定主要单位工程,主要分部工程、主要隐蔽单元工程和关键部位单元工程,项目法人在主体工程开工前将项目划分表及说明书面报()确认。
企业销售商品时,销售收入确认的条件包括()。
发放现金股利的费用比发放股票股利的费用要大。
心理活动耐受力与()有关。(2003年12月三级真题)
恩格尔系数是食品支出总额占个人消费支出总额的比重。19世纪德国统计学家恩格尔根据统计资料,对消费结构的变化得出一个规律:一个家庭收入越少,家庭收入中(或总支出中)用来购买食物的支出所占的比例就越大,随着家庭收入的增加,家庭收入中(或总支出中)用
人民法院受理原告的起诉后,一定产生的法律后果有()。
MenorcaorMajorca?Itisthattimeoftheyearagain.Thebrochuresarepilingupintravelagentswhilenewspapersandmagazin
最新回复
(
0
)