首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程由3个车间组成,其基础工程、结构安装工程、围护结构及装修工程分别由不同的施工单位承包,该工程施工期总进度计划如图3-2所示。 其中,结构安装工程施工合同工期为90天,该计划执行到第30天时,工作1-2,工作2-4按原计划完成,工作2-3刚完成
某工程由3个车间组成,其基础工程、结构安装工程、围护结构及装修工程分别由不同的施工单位承包,该工程施工期总进度计划如图3-2所示。 其中,结构安装工程施工合同工期为90天,该计划执行到第30天时,工作1-2,工作2-4按原计划完成,工作2-3刚完成
admin
2009-08-19
20
问题
某工程由3个车间组成,其基础工程、结构安装工程、围护结构及装修工程分别由不同的施工单位承包,该工程施工期总进度计划如图3-2所示。
其中,结构安装工程施工合同工期为90天,该计划执行到第30天时,工作1-2,工作2-4按原计划完成,工作2-3刚完成,其他工作尚未开始,这时结构安装公司向监理工程师提出工期延期 5天的索赔要求,并出具了索赔理由和证据,但监理工程师在接到索赔通知后10天内未予答复。
1. 结构安装公司提出的索赔理由是否能成立,为什么?
2.该项索赔应( )。
A.视为无效 B.视为已批准 C.进一步补充索赔理由和证据
3.结构安装公司提出的索赔要求( )。
A.不符合索赔程序 B.符合索赔程序 C.超过了索赔期限
4.如果总进度不允许拖延,监理工程师应如何调整该进度计划,是否会引起潜在的索赔要求发生?
5.如果结构安装公司同时提出经济索赔要求,其索赔金额如何确定?
选项
答案
1.通过网络计划时间参数计算得知;该工程施工总进度计划关键线路为:1-2-4-5-6-7 -9-10和1-2-3-5-6-7-9-10结构安装工程合同工期为90天,即按合同规定结构安装公司可连续施工,现因为第二车间基础工程未能按原计划完成,导致结构安装公司停窝工5天。既然结构安装公司有按照合同规定的开竣工时间组织施工的责任,它就有权利向对它的施工活动带来不利影响的单位提出索赔,所以,结构安装公司提出的索赔理由能够成立。 2.b 3.b 4.如果结构安装公司同时提出经济索赔要求,其索赔金额应根据合同规定的停窝工损失费用确定。 5.如果总进度计划不允许施延,监理工程师应考虑缩短结构3(即工作7-9)的作业持续时间;作业持续时间的缩短值为5天,即由原来的40天缩短为35天,这样会引起施工承包方因赶工需增加的施工措施费、降效费等补偿费用的发生,即发生潜在的索赔要求发生。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Flv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
重要的关键性大型设备的检查验收,应由()组织鉴定小组进行检验。
价值工程对象选择中,凭借开展价值工程活动人员的经验和智慧,根据对象选择应考虑的因素,通过定性分析选择对象的方法,称为()。
某设备工程的建设期为3年,第一年贷款额为400万元,第二年贷款额800万元,第三年贷款额500万元,贷款年利率为,5%,则建设期贷款利息为()万元。
当某设备工程的投资偏差大于0时,表明()。
在以下合同形式中,承包商承担风险较大的是( )。
按照FIDIC《生产设备和设计—施工合同条件》的约定,以下各项中属于不可预见条件的是( )。
设备制造前的进度控制工作内容不包括( )。
设计单位的设计进度计划不包括( )。
根据FDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定,在颁发“待定变更令”后的( )d内,如果承包商和业主仍不能达成协议,可以依据合同规定提交仲裁。
在采用概算指标法编制设备安装工程概算时,若设备为价格波动不大的定型产品时,应采用的具体编制方法为()。
随机试题
卢梭关于主权的描述,下列说法正确的是
逍遥散中,君药是逍遥散中,使药是
A.HMG-CoA还原酶B.乙酰CoA羧化酶C.LCATD.ACATE.LPL以apoCⅡ为激活因子的酶
A.承担传染病监测、预测、流行病学调查、疫情报告以及其他预防控制工作B.承担与医疗救治有关的传染病防治工作和责任区域内的传染病预防工作C.在各自的职责范围内辅助传染病防治工作D.领导本行政区域内的传染病防治工作E.主管全国传染病防治及其监督管理
冉某系法院书记员,因不满所在单位对其违纪行为作出的处理决定,于2006年1月的某一天早上,偷偷在法院大门、各电梯口张贴写有该院领导存在经济问题的纸条。经查,冉某所写内容均为捏造,人民检察院决定向冉某所在法院对冉某提起公诉。冉某中请法院全体回避。对此,下列说
下列关于打桩顺序,说法不正确的是()。
地震设防的依据是()。
会计工作适宜采用计算机技术,因为会计本身就是一个(),尤其财务核算工作比较规范,一般有严格的核算程序。
甲企业与乙企业签订一项电梯销售合同,其中有一个重要的组成部分就是负责电梯的安装工作,则甲企业确认商品销售收入的时点是()。
(2013年卷一第17题)下列关于无效宣告程序的说法哪个是正确的?
最新回复
(
0
)