首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某幕墙专业公司通过招投标从总承包单位承接了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。双方合同约定,本工程实行包工包料,合同工期180个日历天。 在施工过程中,发生了以下事件: 事件一:按照合同约定,总承包单位应在8月1日交出施工场地,但由于总承包单位
某幕墙专业公司通过招投标从总承包单位承接了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。双方合同约定,本工程实行包工包料,合同工期180个日历天。 在施工过程中,发生了以下事件: 事件一:按照合同约定,总承包单位应在8月1日交出施工场地,但由于总承包单位
admin
2016-12-13
61
问题
某幕墙专业公司通过招投标从总承包单位承接了某机关办公大楼幕墙工程施工任务。双方合同约定,本工程实行包工包料,合同工期180个日历天。
在施工过程中,发生了以下事件:
事件一:按照合同约定,总承包单位应在8月1日交出施工场地,但由于总承包单位负责施工的主体结构没有如期完成,使幕墙开工时间延误了10d。
事件二:幕墙专业公司向某铝塑复合板生产厂订购铝塑复合板,考虑该生产厂具有与本工程规模相符的幕墙安装资质,幕墙专业公司遂与该厂签订了铝塑复合板幕墙供料和安装的合同。总承包单位对此提出异议,要求幕墙专业公司解除铝塑复合板安装合同并将生产厂家相关安装人员清退出场。
事件三:对办好隐蔽工程验收的部位,幕墙专业公司已进行了封闭,但总承包单位和监理单位对个别施工部位的质量还有疑虑,要求重新检验。
问题:
事件三中,幕墙专业公司是否可以因这些部位已经进行过隐蔽工程验收而拒绝重新检验?重新检验的费用应由谁承担?
选项
答案
幕墙专业公司不可以拒绝重新检验; 理由:根据《建设工程施工合同》(示范文本)通用条款第18条规定,无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥露或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。 重新检验的费用承担原则如下: 如果重新检验合格,费用应由发包人承担并相应顺延工期;检验不合格,费用和工期延误均应由承包人负责。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Fn8w777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
圆管涵施工主要工序是()。
无侧限抗压强度试验检测步骤有()。
根据《公路建设市场管理办法》规定,项目施工应当具备的条件有()。
下列叙述行为属于工程转包的有()。
某二级公路工程基本达到竣工验收标准,竣工验收应由()主持。
某施工单位承接了一段二级公路普通水泥混凝土路面施工项目,合同段总长度36km,路面结构层为15cm厚级配碎石底基层、20cm厚水泥稳定碎石基层、24cm厚水泥混凝土面层,面层采用轨道摊铺机摊铺施工。钢材、水泥供应厂家由建设单位指定,施工单位对基层和面层分别
某高速公路设计车速120km/h,路面面层为三层式沥青混凝土结构。施工单位为某一大型公路专业施工企业,设施精良,技术力量雄厚。为保证工程施工质量,施工时作了如下控制:(1)选用合格的石料进行备料,严格对下承层进行清扫,并在开工前进行试验段铺筑。(2)沥
某一级公路,交通荷载等级为重交通。路面结构从上而下为水泥混凝土面层、水泥稳定碎石基层、级配碎石底基层。施工单位根据工程实际情况及施工单位人力、设备条件,基层与底基层采用中心站集中拌合法施工;面层采用滑模机械铺筑。施工中有如下事件发生:事件1:在基层施工中
关于水泥混凝土空心块护坡施工的说法,错误的是()。
竣工验收对工程质量评分80分,为()。
随机试题
Whatiswrongwiththeman’scomputer?
常规胸椎正位摄影应取
浆膜腔积液检验的主要目的是
男性,43岁,主诉刷牙时牙龈出血.口腔有异味,双侧后牙及下前牙轻度松动.伴有咬合痛。主要应该进行的检查是
恒业公司因合同纠纷,向人民法院起诉同庆公司。恒业公司在起诉状中声称,恒业公司与同庆公司于2002年5月签订的买卖合同是无效合同,同庆公司不能依据一份无效合同要求恒业公司履行合同义务。人民法院受理了此案件,并向被告方同庆公司送达应诉通知书。根据上述案情,请回
沥青混凝土路面的施工方法是( )。
建设工程总概算的组成包括()。
单位会计账簿记录与会计报表有关内容核对相符,也称之为()。
副校长:我主张王老师和邱老师中至多有一人可以被推荐为国家级教学名师候选人。校长:我不同意。以下哪项最准确地表达了校长的意见?()
对长度为10的线性表进行冒泡排序,最坏情况下需要比较的次数为
最新回复
(
0
)