首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某4层框架结构厂房,建筑面积为5200m2。工程开工前施工图纸齐全,且现场已达“三通一平”标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位,并于2011年1月20日,双方签订了固定总价模式的施工合同。合同中约定如下条款:
背景资料: 某4层框架结构厂房,建筑面积为5200m2。工程开工前施工图纸齐全,且现场已达“三通一平”标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位,并于2011年1月20日,双方签订了固定总价模式的施工合同。合同中约定如下条款:
admin
2018-05-14
62
问题
背景资料:
某4层框架结构厂房,建筑面积为5200m
2
。工程开工前施工图纸齐全,且现场已达“三通一平”标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位,并于2011年1月20日,双方签订了固定总价模式的施工合同。合同中约定如下条款:
(1)合同工期为320天,每提前1天奖励5000元,每拖延1天罚款10000元;
(2)A公司不得将工程转包,但允许分包;
(3)该工程质量实行终身保修;
(4)施工单位按监理工程师批准的施工组织设计组织施工,不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
在施工过程中,发生了如下事件:
事件一:建设单位修改工程设计,造成停工待图3天;
事件二:7月份遇到罕见特大暴雨,导致全场性停工10天;8月份又遇到季节性降雨,导致全场性停工3天;
事件三:在竣工验收时,总监理工程师要求对已隐蔽的地下管沟内机电安装工程重新挖开进行复验,施工单位认为严格按监理批复的施工组织设计进行施工且验收合格,根据合同条款施工单位拒绝再次挖开检查,建设单位进行调解,停工2天后施工单位同意复验,复验结果满足设计及规范要求,复验及恢复又造成工期延误6天。
事件四:施工单位实际完成该工程的工期为344天。为此,建设单位扣罚施工单位延误工期的费用=24×10000=24万元。
问题:
建设单位与施工单位签订的合同模式是否合适?说明理由。
选项
答案
采用固定总价合同模式:合理。 理由:此工程工程量不大,工期较短,技术不复杂,风险不大,业主有详细设计图纸,承包单位能准确计算工程量,适宜采用固定总价合同。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/FsFu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
单层厂房排架柱受力如右图所示,下列各项内力中,可能产生于柱底a-a截面的有()。
吊一重物,斜索夹角不同,如图所示,假设斜索中拉力为N,总吊索拉力为P,则()。
水泥包装袋两侧应根据水泥的品种采用不同的颜色印刷水泥名称和强度等级,代表硅酸盐水泥的是()。
固定单价合同计价方式下综合单价未包含的因素是()。
某学校新建6层公共教学楼,本工程位于抗震设防烈度为7度的地区,结构形式为砖混结构。由于建设地原为某工厂废弃厂区,原厂区内可能存在浅埋的沟槽,故工程基槽开挖后,监理工程师要求在基坑底普遍进行轻型动力触探,而施工总承包单位则认为设计上未规定进行轻型动力触探,故
东北某市新建一建筑面积39600m2的文化体育中心工程,基础为局部桩承台加整体筏形基础,地上局部3层为框架结构,体育场中心屋盖为焊接球钢网架上覆玻璃幕,其他部位局部为混凝土屋面。工程选址位于某山坡,由业主单独发包某基础丁程公司完成场坪的半挖半填工作,并在
某社区活动中心工程,3层框架结构,无地下室,总建筑面积2417m2,层高均为4.5m,局部有1.2m深大截面梁。由于地质条件比较好,设计为放大基础加地连梁,房心填土后夯实,再做首层地面。在一层顶梁板施工时,钢筋制作安装、模板支设完毕,开始浇筑混凝土,当混
某写字楼项目,建筑面积84540.4m2,两层连通整体地下室,地上为两栋塔楼,基础形式为筏形基础,结构体系为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构。地下结构施工过程中,发生如下事件:事件一:地下室底板外防水设计为2+2的高聚物改性沥青卷材,施工单位拟采用热熔法、满粘
生产规模较小的建筑施工单位,()以做好安全生产责任事故的应急援救工作。
下列安全监督检查人员的做法符合法律规定的是()。
随机试题
目前已知的最强的致泻毒素是
精子获能是指()
当事人向仲裁机构提出合同变更对自己合法权益有严重侵害条款的请求后,()。
检察院和党政机关举行健美操比赛.你所在单位年龄结构偏大。大家积极性不高,如果由你来负责这件事。怎样提高大家的积极性?
文学走进互联网,获得了一个崭新的平民化开放视野:网络上自由、兼容和共享的虚拟空间,打破了精英写作对文学话语权的垄断,为愿意上网创作的网民提供了“人人都能当作家”的机会。这种“新民间文学”,标志着文学话语权向民间回归。尽管如此,网络写作仍然不能与“人民写作”
以下对行政引导手段说法正确的是()
在具有多媒体功能的微型计算机中,常用的CD-ROM是()。
A.thecarelessnessofthedriversB.increaseinthenumberofcarsstolenC.non-professionalthievesD.lackofparkingspaceE.
Completetheformbelow.WriteNOMORETHANTHREEWORDSAND/ORANUMBERforeachanswer.ProductIncidentReportExampleAnswer
CoastAlonginUnspoiltTurkey(Ⅰ)畅游在原始的土耳其(Ⅰ)Turkey’sBodrumpeninsulaisdifferent.Thetouristboominthispartofth
最新回复
(
0
)