首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料 某实施监理的机电安装工程项目,施工合同采用了包工包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。但是开工后,检查该砂质量不符合要求,承包商只得从另一距工地20km的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了以下原
背景资料 某实施监理的机电安装工程项目,施工合同采用了包工包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。但是开工后,检查该砂质量不符合要求,承包商只得从另一距工地20km的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了以下原
admin
2013-06-01
23
问题
背景资料
某实施监理的机电安装工程项目,施工合同采用了包工包全部材料的固定价格合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。但是开工后,检查该砂质量不符合要求,承包商只得从另一距工地20km的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了以下原因造成临时停工:2007年5月20日至2007年5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障;应于2007年5月24日交给承包商的后续图纸直到2007年6月10日才交给承包商;2007年6月7日至2007年6月12日施工现场下了该季节罕见的特大暴雨,造成了2007年6月11日至2007年6月14日的该地区的供电全面中断。
问题:
若承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时,要求设备窝工损失按台班计算,人工的窝工损失按工日计价是否合理?如不合理应怎样计算?
选项
答案
承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时,要求设备窝工损失按台班计算,人工的窝工损失按工日计算是不合理的。因窝工闲置的设备按折旧费或停滞台班费或租赁费计算,不包括运转费部分;人工费损失应考虑这部分工作的工人调做其他工作时工效降低的损失费用;一般用工日单价乘以一个测算的降效系数计算这一部分损失,而且只按成本费用计算,不包括利润。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/G0su777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库一级建造师分类
0
机电工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
工程建设实施过程中的工程质量由()。
根据《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》,诉讼及仲裁情况表的年限要求为()年。
根据《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》,属于初步审查标准的是()。
帷幕灌浆采用自上而下分段灌浆法时,灌浆结束标准为:在规定的压力下,()。
主管全国水利工程质量监督工作的单位是()。
根据《水利水电工程预应力锚索施工规范}DL/T5083—2010,无粘结钢绞线的防腐油脂应化学稳定性好,其涂敷量不应小于()g/m。
【背景资料】某施工单位承揽了一水利枢纽工程中的部分施工任务。该施工项目双代号网络计划如下图(单位:天):【问题】施工中由于项目法人原因造成G工作延误3天,C工作延误2天,施工单位为此要求延长工期5天。施工单位的要求是否合理?为什么
【背景资料】某新建水闸工程的部分工程经监理单位批准的施工进度计划如下图所示(单位:天)。合同约定:工期提前,奖金标准为20000元/天;逾期完工,违约金标准为20000元/天。施工中发生如下事件:事件一:A工作过程中发现局部地质条件
堤防工程施工质量达不到设计要求,经加固补强后,造成外形尺寸改变或永久性缺陷的,经项目法人认为基本满足设计要求,其质量()。
大坝混凝土浇筑,分块尺寸和铺层厚度已定,解决层间不出现冷缝的措施有( )。
随机试题
超声对多发性肝囊肿与Caroli病(先天性肝内胆管扩张)鉴别诊断的主要依据在于
女,60岁。右乳头脱屑,结痂半年,去除右乳头表面痂皮,可见鲜红色糜烂创面,涂片细胞学检查见大而异形,胞质透明细胞。这种细胞称为()
下列选项中,不属于我国西周婚姻制度中婚姻缔结的原则是()。
下列关于设计变更程序的说法,正确的是()。
会计核算的方法有()。
设某地区某时流通中的通货为1500亿元,中央银行的法定存款准备金率为7%,商业银行的存款准备金为500亿元,存款货币总量为4000亿元。根据以上材料,回答下列问题:中央银行投放基础货币的途径有()。
甲上市公司具备健全且运行良好的组织机构,自股票上市以来连续盈利,每年向股东支付股利,且最近3年财务会计文件无虚假记载,也没有其他重大违法行为。2017年4月,甲公司拟增发新股,并决定选择乙证券公司作为甲公司增发新股的承销商承担承销业务。甲公司向乙证券公司
以下说法中错误的是()
下列不属于观察病情的方法的是()。
Ifyoudreamincolor,you’renotalone:themajorityofpeopletodayclaimtohave.colorfuldreams.Butitwasn’t’alwaysthus
最新回复
(
0
)