首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订固定总价承包合同,合同工期为390d,合同总价为8500万元。 总承包单位为了分解资金压力,在与某分包单位签订的分包合同中约定:建设单位向其支付工程款后,其才
背景资料: 某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订固定总价承包合同,合同工期为390d,合同总价为8500万元。 总承包单位为了分解资金压力,在与某分包单位签订的分包合同中约定:建设单位向其支付工程款后,其才
admin
2023-01-10
71
问题
背景资料:
某施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》(GF—2013—0201)签订固定总价承包合同,合同工期为390d,合同总价为8500万元。
总承包单位为了分解资金压力,在与某分包单位签订的分包合同中约定:建设单位向其支付工程款后,其才向分包单位付款,分包单位可以直接向建设单位主张付款申请,如业主不同意,不得以此向总承包单位主张逾期付款的违约责任。
为了强化分包单位的质量安全责任意识,总分包双方还在补充协议中约定:分包单位出现质量安全问题,均由分包单位自己承担,总承包单位不承担任何法律责任。
施工前,总承包施工单位向监理工程师提交了施工组织设计和施工进度计划,并得到监理工程师的批准。施工进度计划(单位:d)如下图所示。
工程施工过程中出现如下事件:
事件一:土方挖掘施工中遇到地质勘探报告中未标明的地下障碍物,处理该障碍物导致工作A持续时间延长10d,增加人工费6元、材料费4万元、机械费3万元。
事件二:基坑开挖过程中因边坡支撑失稳坍塌,处理及重新支护造成工作B持续时间延长15d,增加人工费2万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件三:因突发罕见雷电天气而引起施工单位供电设施发生火灾损坏,使工作C持续时间延长15d,施工人员窝工费2万元,施工方设备损失5万元。
事件四:结构施工阶段因建设单位提出工程变更造成部分工程返工,导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元,工作E持续时间延长30d。
事件五:施工期间钢材涨价增加材料费用价差12万元。
针对上述事件,施工单位按照程序提出了工期索赔和费用索赔。
问题:
针对上述各事件中发生的工期及费用,施工单位的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。
选项
答案
(1)事件一: ①工期索赔不成立。 理由:工作A的延期发生在非关键线路,且没有超过其总时差,不影响总工期。 ②费用索赔成立。 理由:地质勘探报告未标明的地下障碍物施工单位无法合理预见,属于建设单位的风险范畴。 (2)事件二:工期和费用索赔均不成立。 理由:基坑边坡支撑失稳属于施工单位施工技术措施不合理,应由施工单位承担该风险及其损失。 (3)事件三: ①工期索赔成立。 理由:罕见雷电天气,属不可抗力,属建设单位承担的风险范围,工作C延误15d,关键线路变为:①—②—④—⑥,总工期变为395d,比计划工期延误5d,所以工期应索赔5d。 ②由不可抗力造成的费用损失,费用补偿不成立。 理由:因不可抗力发生的损失费用,应由双方分别承担各自的费用损失,事件三中人员窝工及设备损失均由施工方自行承担。 (4)事件四:工期和费用索赔均成立。 理由:因为设计变更导致,属于建设单位应承担的责任范围。 (5)事件五:费用索赔不成立。 理由:该工程是固定总价合同,材料价格上涨风险应由施工单位承担。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/G7JD777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
甲房地产公司与乙国有工业公司签订《合作协议》,在乙公司原有的仓库用地上开发商品房。双方约定,共同成立“玫园置业有限公司”(以下简称“玫园公司”)。甲公司投入开发资金,乙公司负责将该土地上原有的划拨土地使用权转变为出让土地使用权。然后将出让土地使用权作为出资
甲拾得乙的手机,以市价卖给不知情的丙并交付。丙把手机交给丁维修。修好后丙拒付部分维修费,丁将手机扣下。关于手机的占有状态,下列哪些选项是正确的?
宏远机械厂是一国有企业,该厂被债权人申请破产,人民法院受理了申请并指定管理人,法院依法宣告其破产。企业破产时管理的财产和债权人申报的债权情况如下。(1)企业破产时经营管理的财产评估变现价值如下:①第1号房产价值300万元,全部用于对A银行的债务抵押:②第2
华风有限公司设立于2016年。股东甲向公司实缴出资1000万元,占注册资本的70%,甲投资设立了清风一人有限公司,在甲将1000万元出资转入华风公司账户后的第五天,甲指令华风公司与清风公司签订一份《建设工程承包合同》,将该1000万元以支付工程款名义,汇人
关于刑事责任能力的判断,以下说法正确的是:()
关于法律、法规与规章之间的效力等级,下列哪些选项是正确的?()
立法体制是关于立法权限、立法权运行、立法权载体的体系和制度所构成的有机整体,其核心是有关立法权限的体系和制度。下列关于立法体制的说法中,错误的是哪一项?()
某铁矿由露天转地下开采。露天开采规模为600×104t/a,采场最高标高+120m,最低标高-140m,边坡雷达监测系统已拆除。地下开采设计规模为400×104t/a,竖井一斜坡道开拓,无底柱分段崩落法采矿,自上而下分段回采,分段高度18m,采场通过联络道
某城市市政府决定,使用国家财政资金建设综合文化中心和培训中心,分别进行公开招标。文化中心主要分为建筑工程、安装工程和装修工程三部分。招标工作完成了前期准备和审批手续,该项目的招标文件中,招标人对投标有关时限的规定如下:(1)投标截止时间为自招标文件停止出
我国现行规范采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,其基本原则是建筑结构工程必须满足()等要求。
随机试题
r对策者的死亡率(),迁移能力()。
A.心脏损害B.高尿酸血症C.末梢神经炎D.口腔溃疡E.出血性膀胱炎甲氨蝶呤的不良反应是
佝偻病(维生素D缺乏症)患儿摄影应取
A.肯定B.很可能C.可能D.可能无关E.无法评价ADR的机制和影响因素错综复杂,遇到可疑.ADR时,需要进行因果关系评价。患者,男,32岁,因细胞性扁桃体炎口服阿莫西林胶囊,出现全身瘙痒。立即停药,无特殊治疗,患者症状逐渐好转,未再给予阿莫
维持担保比例超过( )时,客户可以提取保证金可用余额中的现金或充抵保证金的有价证券。
下列()理财产品可以看作是债券与股权的结合。
我国社会主义基本经济制度的基础是()。
Oneday,didnotfeelingwell,Mr.Smithwenttothehospital【M1】______tohavehimexamined.Whenhewasgiventhetestrep
事物发展过程中的必然性和偶然性的辩证关系原理的意义是
Radarisusedtoextendthe________ofman’ssensesforobservinghisenvironment,especiallythesenseofvision.
最新回复
(
0
)