首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某施工合同约定人工工资为200元/工日,窝工补贴按人工工资的25%计算,在施工过程中发生了如下事件:①出现异常恶劣天气导致工程停工2天,人员窝工20个工日;②因恶劣天气导致场外道路中断,抢修道路用工20个工日;③几天后,场外停电,停工1天,人员窝工10个工
某施工合同约定人工工资为200元/工日,窝工补贴按人工工资的25%计算,在施工过程中发生了如下事件:①出现异常恶劣天气导致工程停工2天,人员窝工20个工日;②因恶劣天气导致场外道路中断,抢修道路用工20个工日;③几天后,场外停电,停工1天,人员窝工10个工
admin
2020-04-16
39
问题
某施工合同约定人工工资为200元/工日,窝工补贴按人工工资的25%计算,在施工过程中发生了如下事件:①出现异常恶劣天气导致工程停工2天,人员窝工20个工日;②因恶劣天气导致场外道路中断,抢修道路用工20个工日;③几天后,场外停电,停工1天,人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为( )元。
选项
A、1500
B、2500
C、4500
D、5500
答案
C
解析
各事件处理结果如下:①异常恶劣天气导致的停工通常不能进行费用索赔。②抢修道路用工的索赔额:20×200=4000(元)。③停电导致的索赔额:10×200×25%=500(元)。总索赔费用=4000+500=4500(兀)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/GJ1w777K
本试题收录于:
建设工程计价题库一级造价工程师分类
0
建设工程计价
一级造价工程师
相关试题推荐
下列关于工程变更的说法错误的是()。
某工程现场采用出料容量1000L的混凝土搅拌机,每一次循环中,装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为1min、3min、1min、1min,机械正常功能利用系数为0.9,则该机械的台班产量定额为()m3/台班。
根据相关规定,小型建设项目竣工财务决算报表包括()等。
写实记录法是一种研究各种性质的工作时间消耗的方法,包括()。
当发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的,承包人可索赔()。
FIDIC合同条件下,工程师在业主授权范围内要根据施工现场的实际情况,在确实需要时有权发布变更指令,指令的内容应包括()和有关部门文件图纸,以及变更处理的原则。
建设项目施工公开招标程序中,紧接“招标文件澄清、修改与补遗”之后的程序是()。
已知某项目建设期末贷款本利和累计为2500万元,按照贷款协议,采用等额还本付息的方法分5年还清,年利率为12%,则该项目每年的还本付息总额为()万元。
经济费用效益分析与财务分析的区别包括()。
某进口设备的人民币货价为67万元,国际运费费率为15%,运输保险费费率为3%,进口关税税率为20%,则该设备应支付关税税额是()万元。
随机试题
食物的氧热价是指
关于胎盘生乳素(HPL)下列正确的是
在《建设工程安全生产管理条例》中的有关规定:“工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当()”。
期货公司取得金融期货结算业务资格之日起6个月内,未取得期货交易所结算会员资格的,金融期货结算业务资格自动失效。()
财政购买性支出的特点有()。
简述“引导一发现”教学模式.
仲裁机构
设φ1(x),φ2(x)为一阶非齐次线性微分方程y’+P(x)y=Q(x)的两个线性无关的特解,则该方程的通解为().
有如下程序:#includeusingnamespacestd;classInstrument{public:virtualvoidDisplay()=0;};class
Wal-MartTriestoFindItsCustomerForallitssuccessintheUnitedStates--andthereisplentyofit--Wal-MartStoresis
最新回复
(
0
)