某火力发电厂需要安装两台大型锅炉，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商以保证工程质量，要求承包商支付履约保证金50万元，业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程进度、工程质量、工程价款和违约责任等都作了具体约定。施工合同

admin2011-01-02 22

问题某火力发电厂需要安装两台大型锅炉，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商以保证工程质量，要求承包商支付履约保证金50万元，业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程进度、工程质量、工程价款和违约责任等都作了具体约定。
施工合同在履行过程中，在基础工程施工时，碰到地下有较大的古墓和文物，使整个工期停工20天；主体工程施工中，由于施工用的吊车没能及时运抵现场，使进度计划中关键线路上的部分工作停了10天；两次停工承包商都及时向业主提出了工期索赔申请，并及时提供了施工记录和有关资料。
问题：
从承包商的角度，判定承包商的两次索赔申请能否成立?

选项

答案两次索赔申请能否成立，分析如下： 1)对第一次提出的索赔： ①判定第一次索赔成立。因为遭遇到地下古墓和文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，故延误工期引起的工期索赔的理由成立；承包商及时提供了施工记录和有关资料；承包商及时提出了索赔申请。 ②延误的天数，应由业主和监理工程师审核。 ③承包商等待签发工期变更指令。 2)对第二次提出的索赔： ①判定第二次提出的索赔不能成立。因为在施工过程中，需安装吊车吊装工艺设备，是施工企业应该预见到的问题，因此，造成工期延误由承包商自己承担责任，索赔没有正当理由。 ②承包商送出索赔申请后，28天内可接到答复。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/GZzu777K

本试题收录于：机电工程管理与实务题库一级建造师分类

机电工程管理与实务

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

机电工程管理与实务

一级建造师

土壤侵蚀形式主要包括()。

为减少截流施工难度，改善分流条件的措施有()等。

施工导流标准包括划分导流建筑物级别，确定相应的洪水标准，还包括()。

根据《水利水电工程标准施工招标文件》，招标文件对投标保证金的要求包括()。

监理机构对承包人检验结果的跟踪检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的()。

根据《国家电网公司水电建设项目法人单位安全生产管理规定》，项目安全生产委员会每()召开一次全体会议。

水电建设工程施工企业应建立、健全以()为核心的安全管理制度。

在()的情况下，用相应方法测出的各绕组与中性点之间的电阻，即为各相绕组的直流电阻。

皮肤与浓HNO3接触后显黄色是硝化作用的结果。()

纵一苇之所如，凌万顷之茫然。如：

需要延长抗结核疗程的结核性腹膜炎是

甲、乙因离婚诉至法院，要求分割实为共同财产而以甲的名义对丙合伙企业的投资。诉讼中，甲、乙经协商，甲同意将其在丙合伙企业中的财产份额转让给乙。法院对此作出处理，下列哪些选项是正确的?()[2010年法考真题]

《巴塞尔新资本协议》的第三大支柱是市场约束，其运作机制主要是依靠（）的利益驱动。

下列各项中,应冲减短期投资成本的有()。

下列理论体系中哪个不属于中国特色的社会主义理论?()

根据紧急处理暴力犯罪或重大治安灾害事故、追捕逃犯、抢险救灾的需要，公安机关依法可以征用急需的人员、物资和场所。()

Anabbreviation(缩写词)canbedefinedasashortenedformofawordorterm.Abbreviationsareanattempttocommunicateinfo