首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目的原施工进度双代号网络计划如所示。该工程总工期为19个月。在上述网络计划中,工作B、F、J三项工作均为土方工程,土方工程量分别为8 000m3、12 000m3、4 000m3共计24 000m3,土方单价为17元/m3。合同中规定,土方工程量
某工程项目的原施工进度双代号网络计划如所示。该工程总工期为19个月。在上述网络计划中,工作B、F、J三项工作均为土方工程,土方工程量分别为8 000m3、12 000m3、4 000m3共计24 000m3,土方单价为17元/m3。合同中规定,土方工程量
admin
2013-01-30
65
问题
某工程项目的原施工进度双代号网络计划如所示。该工程总工期为19个月。在上述网络计划中,工作B、F、J三项工作均为土方工程,土方工程量分别为8 000m
3
、12 000m
3
、4 000m
3
共计24 000m
3
,土方单价为17元/m
3
。合同中规定,土方工程量 增加超出原估算工程量15%时,新的土方单价可从原来的17元/m
3
调整到15元/m
3
。在工程按计划进行3个月后(已完成A工作的施工),业主提出增加一项新的土方工程R,该项工作要求在F工作结束以后开始,并在G工作开始前完成,以保证C工作在E和R工作完成后开始施工,根据承包商提出并经监理工程师审核批复,该项R工作的土方工程量约为10 000m
3
,施工时间需要3个月。
据施工计划安排,B、F、J工作和新增加的土方工程R使用同一台挖土机先后施工,现承包商提出由于增加土方工程R后,使租用的挖土机增加了闲置时间,要求补偿挖土机的闲置费用(每台闲置一天为800元)和延长工期3个月。
[问题]
监理工程师是否应同意给予承包方施工机械闲置补偿?应补偿多少费用?
选项
答案
①施工机械闲置时间(不增加R工作的原计划) 因E和C工作的时间合计为4个月,F工作时间为4个月,按B、F、J顺序施工可使机械不会闲置。 ②增加了土方工作R后机械闲置时间 [*] 安排挖土机按B、F、R、J顺序施工,由于R工作完成后到J工作开始需施工G工作,所以造成机械闲置1个月。 ③监理工程师应批准给予承包方施工机械闲置补偿费 30×800=2.4万
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/GiQu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
背景材料:某高速公路施工合同段全长18km,合同段包含大桥3座,涵洞及通道12个,路堤填筑均为土方,路面基层为水泥稳定碎石基层,面层为沥青混凝土。施工单位进场后,项目部精心组织施工,认真履行合同。完工后施工单位和建设单位分别提出了交工、竣工验收要
背景材料:某公路工程施工单位承包了一座5×30m后张法预应力混凝土T梁桥,施工单位虽然按照设计文件和相关施工技术规范的要求进行施工,并作了主要检验内容。由于施工现场管理人员质量安全意识淡薄,T梁平移中出现死亡6人,伤2人,经济损失重大的事故。交通
沉桩时遇到下列情况可以停止锤击的有()。
某公路山岭隧道穿越的岩层主要是坚硬岩,岩体较完整,块状或厚层状结构,该围岩的初步分级应该是()级。
背景材料:某公司承建一段环城高速公路沥青混凝土路面工程,路线长16km,路面结构形式为双幅,上中下层厚度分别为4cm、5cm、6cm,每幅宽18.5m,下面层试验段铺筑长度为150m,消耗沥青混合料399.6t。问题:试计算试验段摊
如果工程的设计作较大变更而影响了建设规模和投资标准时,需报请()同意后方可修改。
钢筋加工及安装施工的实测项目中,属于非关键项目的有()。
背景材料:某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻孔灌注桩基础,双柱式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm×30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁组成。问题:在钻孔
关于钢板桩围堰施工的说法,正确的有()。
下面哪种特性不属于膨胀土的工程特性()。
随机试题
对商标权异议的复审机构是()
A.热利下重者B.下利谵语者C.五六日自利而渴者D.腹痛,小便不利,下利不止,便脓血者E.下利清谷,里寒外热,汗出而厥者小承气汤可治
A.对症治疗B.对因治疗C.补充治疗D.变态反应E.间接治疗胰岛素治疗糖尿病是
患者,女,32岁,已婚。颈前肿物10余年,渐渐增大,边缘不清,皮色如常,无疼痛,可触及肿物表面结节,随吞咽上下移动。其诊断是
行政机关的内设机构或者派出机构在没有法律、法规或者规章授权的情况下,以自己的名义作出具体行政行为,当事人不服的,以谁为行政诉讼被告?()
甲、乙签订的买卖合同中订有有效的仲裁条款,后因合同履行发生纠纷,乙未声明有仲裁条款而向法院起诉,法院受理了该案,首次开庭后,甲提出应依合同中的仲裁条款解决纠纷、法院对该案没有管辖权。下列对该案的处理方式中,正确的是()。
材料:上世纪20年代,以万氏兄弟为代表的早期动画艺术家创作了中国早期的动画片,此后的80多年,中国动画逐渐成熟,形成了自己独特的艺术风格。在中国,动画有一个特殊称谓——“美术片”,它准确反映了中国动画特殊的创作观念,就是用中国传统美术如绘画、民间工艺
下列词语中,加下划线字的读音不完全相同的一组是()
若一个栈的输入序列是1,2,3,…,n,输出序列的第一个元素是n,则第i个输出元素是()。
Ourplanistoallocateonememberofstafftohandleappointments.
最新回复
(
0
)