某工程建设项目，经招投标业主已与承包商签订了施工合同，工程按图4-48所示网络计划组织施工，合同工期76天，在计划执行过程中，出现了表4-23中所示情况，影响了一些工作的持续时间，在竣工前3天，承包商向业主提交了工期和费用索赔的申请。其他一些工作情况如表4

admin2009-05-29 67

问题某工程建设项目，经招投标业主已与承包商签订了施工合同，工程按图4-48所示网络计划组织施工，合同工期76天，在计划执行过程中，出现了表4-23中所示情况，影响了一些工作的持续时间，在竣工前3天，承包商向业主提交了工期和费用索赔的申请。其他一些工作情况如表4-23所示。
　

问题：
1．简述工程索赔要求成立的条件。
2．承包商可得到合理的工期索赔为多少天(用网络图表示)?
3．承包商可得到合理的费用索赔为多少元?

选项

答案1．承包商的索赔要求必须同时具备如下四个条件： ①与合同相比较，已造成了实际的额外费用或工期损失； ②造成费用增加或工期损失的原因不是由于承包商的过失； ③造成的费用增加或工期损失不是应由承包商承担的风险； ④承包商在时间发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知或索赔报告。 2．由非施工单位原因造成的工期延长可以提出索赔要求。而且，延长时间的天数必须符合网络参数的计算。如图4-49所示，通过分析，关键工作为C、E、G、F，工作 G在关键线路上，可延长工期1天。原工期延长1天，总工期为77天。 [*] 3．可索赔的费用：D、J工作，(3×500+2×700)元＝2 900元。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/GkM5777K

本试题收录于：设备监理综合实务与案例分析题库注册设备监理师分类

设备监理综合实务与案例分析

注册设备监理师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

设备监理综合实务与案例分析

注册设备监理师

下列选项中，所列城市不全属于我国历史文化名城的一项是()。

行政法制监督的基本原则是()

临时建设和临时用地的具体规划管理办法由()部门制定。

建设用地使用权人是否有权对土地进行抵押()。

当事人对有关人民政府处理的土地所有权和使用权决定不服的，可以自接到处理决定通知之日起()内向人民法院起诉。

根据住房和城乡建设部颁布的《城市规划编制单位资质管理规定》，下列关于城乡规划编制单位资质管理程序的有关内容表述中符合规定的是()

对城市规划实施的行政检查阐述错误的是()。

《城市规划工程地质勘察规范》规定，城市规划工程地质勘察报告应包括()，其应永久存档或者输入地质数据库。

水源选择是城市给水工程规划的重要内容，以下关于水源的表述中错误的是()。

截至2000年12月底，我国已列入世界遗产名录的项目有()项。

在法律没有另行规定和当事人没有约定的情形下，原则上，合同的生效时间是()。

Theworkersarebusy______modelsfortheexhibition.

肝性脑病前驱期的临床表现有

为避免清醒气管内插管时应激反应，可以做哪种神经阻滞?()

下列行为中，不属于代理行为的是()。

档案检索工具有()。

建设坚强智能电网的战略框架可以简要概括为()。

辨析：在我国，公民参与民主决策就是公民通过选举人大代表进入国家决策机关来实现的。

法律规则的三个构成部分是假定、行为模式和()。

下列关于水平滚动条的叙述中，错误的是()。