【背景资料】某施工单位与建设单位签订了城市桥梁工程固定总价施工承包合同，合同工期390d，合同总价5000万元。合同中约定按建标[2013]44号文综合单价法计价程序计价，其中间接费费率为20％，规费费率为5％，取费基数为人工费与机械费之和。施工前施工

admin2016-08-12 64

问题【背景资料】
某施工单位与建设单位签订了城市桥梁工程固定总价施工承包合同，合同工期390d，合同总价5000万元。合同中约定按建标[2013]44号文综合单价法计价程序计价，其中间接费费率为20％，规费费率为5％，取费基数为人工费与机械费之和。
施工前施工单位向工程师提交了施工组织设计和施工进度计划(见图2K320010-5)。

该工程在施工过程中出现了如下事件：
事件一：因地质勘探报告不详，出现图纸中未标明的地下障碍物，处理该障碍物导致工作A持续时间延长10d，增加人工费2万元、材料费4万元、机械费3万元。
事件二：基坑开挖时因边坡支撑失稳坍塌，造成工作B持续时间延长15d，增加人工费1万元、材料费1万元、机械费2万元。
事件三：因不可抗力而引起施工单位的供电设施发生火灾，使工作C持续时间延长10d，增加人工费1．5万元、其他损失费5万元。
事件四：结构施工阶段因建设单位提出工程变更，导致施工单位增加人工费4万元、材料费6万元、机械费5万元，工作E持续时间延长30d。
事件五：因施工期间钢材涨价而增加材料费7万元。
针对上述事件，施工单位按程序提出了工期索赔和费用索赔。
问题：
按照图2K320010-5的施工进度计划，确定该工程的关键线路和计算工期。并说明按此计划该工程是否能按合同工期要求完工?

选项

答案采用标号法计算如图2K320010-6所示。 [*] 双代号网络计划关键路线为：①—③—⑤—⑥，计算工期为390天，按此计划该工程可以按合同工期要求完工。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/H5Rw777K

本试题收录于：市政公用工程管理与实务题库二级建造师分类

市政公用工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

市政公用工程管理与实务

二级建造师

施工方案的技术经济比较，不包括()。

下列成本中，不属于工程设备成本控制内容的是()。

施工项目部配置监视和测量设备依据()。

下列工序质量控制的方法，属于工序质量预控的有()。

后张孔道压浆宜采用水泥浆，水泥的强度等级不宜低于(　　)。

患者，男，25岁，化脓性中耳炎术后出现高热、咳嗽、咳痰，实验室检查显示白细胞计数增高，胸部x线片显示双肺多发片状模糊影，部分可空洞形成，可能的诊断是

催化剂在反应器内升温还原时，必须控制好升温速度、活化温度与活化时间，活化温度不得高于催化剂活性温度上限。 ()

于2010年11月1日起施行的最高人民法院制定的《关于审理旅游纠纷案件适用法律若干问题的规定》(以下简称《旅游纠纷解释》)的依据有__、、、_、____。

下列选项中，对放射线较敏感的肺癌是

确定会计政策变更对列报前期影响数不切实可行的，不应进行追溯调整，应当采用未来适用法进行会计处理。()

甲向乙借款5万元。并以一台汽车作抵押，办理了抵押登记。随后，甲又将该汽车质押给丙。丙在占有该汽车期间，将其交给丁修理，因拖欠修理费而被丁留置。下列说法正确的有()。

有一个电子钟，每走8分钟亮一次灯，每到整点响一次铃。中午12点整，电子钟响铃又亮灯。下一次既响铃又亮灯是几点钟?()

诡辩者：因为6大于4，并且6小于8，所以6既是大的又是小的。以下哪项中的推理方式与上述诡辩者的推理最相似?

Ifapersontalksabouthisweakpoints,hislistenerisexpectedtosaysomethinginthewayof______.

市政公用工程管理与实务

二级建造师

施工方案的技术经济比较，不包括()。

下列成本中，不属于工程设备成本控制内容的是()。

施工项目部配置监视和测量设备依据()。

下列工序质量控制的方法，属于工序质量预控的有()。

后张孔道压浆宜采用水泥浆，水泥的强度等级不宜低于( )。

患者，男，25岁，化脓性中耳炎术后出现高热、咳嗽、咳痰，实验室检查显示白细胞计数增高，胸部x线片显示双肺多发片状模糊影，部分可空洞形成，可能的诊断是

催化剂在反应器内升温还原时，必须控制好升温速度、活化温度与活化时间，活化温度不得高于催化剂活性温度上限。 ()

于2010年11月1日起施行的最高人民法院制定的《关于审理旅游纠纷案件适用法律若干问题的规定》(以下简称《旅游纠纷解释》)的依据有______、______、______、_______、______。

下列选项中，对放射线较敏感的肺癌是

确定会计政策变更对列报前期影响数不切实可行的，不应进行追溯调整，应当采用未来适用法进行会计处理。()

甲向乙借款5万元。并以一台汽车作抵押，办理了抵押登记。随后，甲又将该汽车质押给丙。丙在占有该汽车期间，将其交给丁修理，因拖欠修理费而被丁留置。下列说法正确的有()。

有一个电子钟，每走8分钟亮一次灯，每到整点响一次铃。中午12点整，电子钟响铃又亮灯。下一次既响铃又亮灯是几点钟?()

诡辩者：因为6大于4，并且6小于8，所以6既是大的又是小的。以下哪项中的推理方式与上述诡辩者的推理最相似?

Ifapersontalksabouthisweakpoints,hislistenerisexpectedtosaysomethinginthewayof______.

后张孔道压浆宜采用水泥浆，水泥的强度等级不宜低于(　　)。

于2010年11月1日起施行的最高人民法院制定的《关于审理旅游纠纷案件适用法律若干问题的规定》(以下简称《旅游纠纷解释》)的依据有__、、、_、____。