在建设工程于开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是( )

admin2021-03-03 61

问题在建设工程于开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是( )

选项 A、承包人因施工机械不能及时到位，在开工前7天以书面形式向总监理工程师提出延期开工，总监理工程师在48小时内未作出书面答复
B、承包人因工人回家过年不能按时开工，在节后7天以书面形式向总监理工程师提出延期开工
C、因设计进度拖延，总监理工程师书面通知承包人延期开工
D、因施工场地未达到开工要求，总监理工程师书面通知承包人延期开工

答案B

解析根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定．承包应当按照协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。工程师在接到延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。工程师不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。故应选B项。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HBju777K

本试题收录于：建设工程法规及相关知识题库一级建造师分类

建设工程法规及相关知识

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

在建设工程于开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是( )

建设工程法规及相关知识

一级建造师

按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为()三个序列。

甲、乙两个施工单位组成施工联合体投标某图书馆工程，甲为施工总承包一级资质，乙为施工总承包二级资质，则下列说法错误的是()。

甲和乙签订了房屋租赁合同。其租赁期限最长可为()。

以下关于行政复议和行政诉讼两者之间的区别，说法错误的是()。

商事仲裁是目前解决建设工程纠纷的重要途径，关于仲裁的审理表述正确的是()。

施工作业人员享有的安全生产权利包括()。

甲施工企业于2月1日向乙材料供应商发出签订合同的信函，乙企业2月5日收到了该要约作废的传真，2月7日收到了签订合同的信函。甲企业发出传真声明作废的行为属于()。

根据《民事诉讼法》，下列人员中，属于民事诉讼当事人的有()。

适用普通程序审理的案件，有特殊情况需要延长审理期限的，由()批准，可以延长6个月。

《中华人民共和国建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托设计单位或者(　　)提出设计方案。

液压系统中的执行部分是指（）。

慢性支气管炎的肺功能检查为

关于应用抗菌药物的基本原则哪项是错误的

比例原则是侦查的基本原则之一，其含义是指侦查权在侵犯公民权利时，必须在法律规定范围内选择侵害公民权利最小的方式。下列法条中。哪一条的规定充分体现了比例原则?()

资源共享包括()。

按照《期货公司管理办法》设立的期货公司，既可以从事商品期货经纪业务；也可以从事其他期货业务。()

关于期货交割，下列表述正确的是()。

A证券的标准差为12%，B证券的标准差为20%，若将它们等比组合后，组合的标准差为12.65%，则它们的相关系数为()。

与发生于蚌埠的“垓下之战”相关的成语有()。

在建设工程于开工阶段出现的下列情况中，不能顺延工期的是( )

建设工程法规及相关知识

一级建造师

按照《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质分为()三个序列。

甲、乙两个施工单位组成施工联合体投标某图书馆工程，甲为施工总承包一级资质，乙为施工总承包二级资质，则下列说法错误的是()。

甲和乙签订了房屋租赁合同。其租赁期限最长可为()。

以下关于行政复议和行政诉讼两者之间的区别，说法错误的是()。

商事仲裁是目前解决建设工程纠纷的重要途径，关于仲裁的审理表述正确的是()。

施工作业人员享有的安全生产权利包括()。

甲施工企业于2月1日向乙材料供应商发出签订合同的信函，乙企业2月5日收到了该要约作废的传真，2月7日收到了签订合同的信函。甲企业发出传真声明作废的行为属于()。

根据《民事诉讼法》，下列人员中，属于民事诉讼当事人的有()。

适用普通程序审理的案件，有特殊情况需要延长审理期限的，由()批准，可以延长6个月。

《中华人民共和国建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托设计单位或者( )提出设计方案。

液压系统中的执行部分是指（）。

慢性支气管炎的肺功能检查为

关于应用抗菌药物的基本原则哪项是错误的

比例原则是侦查的基本原则之一，其含义是指侦查权在侵犯公民权利时，必须在法律规定范围内选择侵害公民权利最小的方式。下列法条中。哪一条的规定充分体现了比例原则?()

资源共享包括()。

按照《期货公司管理办法》设立的期货公司，既可以从事商品期货经纪业务；也可以从事其他期货业务。()

关于期货交割，下列表述正确的是()。

A证券的标准差为12%，B证券的标准差为20%，若将它们等比组合后，组合的标准差为12.65%，则它们的相关系数为()。

与发生于蚌埠的“垓下之战”相关的成语有()。

《中华人民共和国建筑法》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托设计单位或者(　　)提出设计方案。