首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题:一是施工单位为方便施工,将设备管道竖井的位置做了移位处理;二是工程的有关试验主要安排在施 工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为,管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构
某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题:一是施工单位为方便施工,将设备管道竖井的位置做了移位处理;二是工程的有关试验主要安排在施 工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为,管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构
admin
2009-05-15
58
问题
某实施监理的工程项目,监理工程师对施工单位报送的施工组织设计审核时发现两个问题:一是施工单位为方便施工,将设备管道竖井的位置做了移位处理;二是工程的有关试验主要安排在施
工单位试验室进行。总监理工程师分析后认为,管道竖井移位方案不会影响工程使用功能和结构安全,因此,签认了该施工组织设计报审表并送达建设单位;同时指示专业监理工程师对施工单位试验室资质等级及其试验范围等进行考核。
项目监理过程中有如下事件。
1.在建设单位主持召开的第一次工地会议上,建设单位介绍工程开工准备工作基本完成,施工许可证正在办理,要求会后就组织开工。总监理工程师认为施工许可证未办理好之前,不宜开工。对此,建设单位代表很不满意,会后建设单位起草了会议纪要,纪要申明确边施工边办理施工许可证,并将此会议纪要送发监理单位、施工单位,要求遵照执行。
2.设备安装施工要求安装人员有安装资格证书。专业监理工程师检查时发现施工单位安装人员与资格报审名单中的人员不完全相符,其中五名安装人员无安装资格证书,他们已参加并完成了该工程的一项设备安装工作。
3.设备调试时,总监理工程师发现施工单位未按技术规程要求进行调试,存在较大的质量问题和安全隐患,立即签发了工程暂停令,并要求施工单位整改。施工单位用了2天时间整改后被指令复工。对此次停工,施工单位向总监理工程师提交了费用索赔和工程延期的申请,强调设备调试为关键工作,停工2天导致窝工,建设单位应给予工期顺延和费用补偿,理由是虽然施工单位未按技术规程调试但并未出现质量和安全事故,停工2天是监理单位要求的。
[问题]
1.总监理工程师应如何组织审批施工组织设计?总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理是否妥当?说明理由。
2.专业监理工程师对施工单位试验室除考核资质等级及其试验范围外,还应考核哪些内容?
3.事件l中建设单位在第一次工地会议中的做法有哪些不妥?写出正确的做法。
4.监理单位应如何处理事件27
5.在事件3中,总监理工程师的做法是否妥当?施工单位的费用索赔和工程延期要求是否应该被批准?说明理由。
选项
答案
1.总监理工程师组织审批施工组织设计的方法如下。 总监理工程师在约定的时间内,组织专业监理工程师对承包商提交的施工组织设计进行审查,提出意见后,由总监理工程师审核签认。 总监理工程师对施工单位报送的施工组织设计内容的审批处理不妥当。 理由:施工单位将设备管道竖井的位置做了移位处理,涉及的是设计变更,应征得建设单位同意并办理书面变更手续,凡涉及施工图审查内容的设计变更还必须报请原审查机构审查后再批准实施。 2.专业监理工程师对施工单位实验室除考核资质等级及其试验范围外,还应考核的内容是: (1)试验设备、检测仪器能否满足工作质量检查要求,是否处于良好的可用状态; (2)精度是否符合需要; (3)法定计量部门标定资料、合格证、率定表是否在标定的有效期限内; (4)试验室管理制度是否齐全、符合实际; (5)试验、检测人员的上岗资质。 3.第一次工地会议的做法中不妥之处如下。 (1)开工准备工作基本完成,施工许可证正在办理,要求会后就组织开工。 正确做法是:开工准备工作全部完成,施工许可证办理完毕后,才可以开工。 (2)会后建设单位起草了会议纪要。 正确做法是:会议纪要由项目监理机构负责起草。 (3)将会议纪要送发监理单位、施工单位。 正确做法是:会议纪要由与会各方代表会签。 4.监理单位对事件2的处理如下。 监理工程师下达停工令,并责令施工企业将5名无安装资格证书的安装人员撤出施工现场,并对已完成的设备安装工程进行检验,责令施工企业进行整改。 5.总监理工程师的做法是妥当的。施工单位的费用索赔和工程延期不应该被批准。 理由:该质量和安全隐患是由施工单位未按技术规程的要求进行调试造成的,虽然是关键工作,但也不应该批准工期顺延,费用应由施工单位承担。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HChu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
桥梁缆索吊装施工法中采用的缆索吊装设备主要有()。
隧道现场监控量测中,钢支撑内力及外力量测使用的工具是()。
背景材料: 某二级公路全长32.66km,施工期气候干燥,气温较低。全路段的土质有粘质粉土、砂土、重粘土,但当地石灰产量很多。路面基层采用了石灰稳定土无机结合料底基层,二灰碎石上基层,面层为沥青混凝土。施工单位采用路拌法施工底基层。为了保证石灰稳定土
背景材料: 某高速公路的供配电、照明设备已运抵施工现场,等待检测后进行安装调试。 问题:说明供配电、照明系统主要检测要求。
背景材料: 某公路隧道为单洞双向行驶两车道隧道,全长4279m,最大埋深1049m。隧道净空宽度9.14m,净空高度6.98m,净空面积为56.45m2。该隧道其围岩主要为弱风化硬质页岩,属Ⅳ~Ⅴ级围岩,稳定性较差。根据该隧道的地质条件和开挖断面宽度,
背景材料: 某一标段公路工程项目,采用工程量清单方式结算。按合同规定工程量计量组织形式,采用监理工程师与承包人共同计量,即在进行计量前,由监理工程师通知承包人计量的时间与工程部位,然后由承包人派人同监理工程师共同计量,计量后双方签字认可。
背景材料:某高速公路设有通信系统,为高速公路各部门提供可靠的通信手段,全线需敷设1条单模光缆。光缆施工工艺如下: (1)光缆采用管道敷设方式; (2)通信管道采用110的PVC塑料管道; (3)敷设管道光缆时以石蜡油或有机油脂作为润滑剂;
箱梁混凝土浇筑时应采取的措施有()。
气体放电光源中,具有光效高、寿命长,透雾性强,其辐射波长集中在人眼最灵敏的黄绿光范围内,适合于车道、街道照明的是()。
随机试题
下述各项控制梭状芽胞杆菌生长繁殖的方法中错误的是()
通过教师招聘,某学校聘用了小张并签订了教师聘用合同,这样学校与小张形成了教育法律关系。()
1974年,澳大利亚维多利亚州的居民科库勒夫妇开车(该汽车在维多利亚州登记上牌)去新南威尔士州。在新南威尔士州境内,由于丈夫的驾驶过失造成了车祸,使妻子受伤。妻子因此在维多利亚州的法院对其丈夫提起了侵权损害赔偿之诉。根据新南威尔士州的法律,妻子不能以此为由
Itisnouse______menottoworryabouthisinjury.
胆固醇合成的关键酶是
外斐反应属于()
下述下颌第一恒磨牙髓腔形态特征中哪个是正确的()
流水步距是用以表达流水作业在时间排列上的重要参数之一,确定流水步距时应满足的基本要求有( )。
石灰工业废渣(石灰粉煤灰)稳定砂砾(碎石)基层的质量控制要求有()。
“坐地日行八万里,巡天遥看一千河”,这一诗句包含的哲理是()。
最新回复
(
0
)