首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景资料】 某建安工程施工合同,合同总价6000万元,合同工期6个月,合同签订日期为1月初,从当年2月份开始施工。 (1)合同规定 ①预付款按合同价的20%支付,支付预付款及进度款达到合同价的40%时,开始抵扣预付工程款,在下月起个月平均扣回。 ②保修金
【背景资料】 某建安工程施工合同,合同总价6000万元,合同工期6个月,合同签订日期为1月初,从当年2月份开始施工。 (1)合同规定 ①预付款按合同价的20%支付,支付预付款及进度款达到合同价的40%时,开始抵扣预付工程款,在下月起个月平均扣回。 ②保修金
admin
2018-03-26
22
问题
【背景资料】
某建安工程施工合同,合同总价6000万元,合同工期6个月,合同签订日期为1月初,从当年2月份开始施工。
(1)合同规定
①预付款按合同价的20%支付,支付预付款及进度款达到合同价的40%时,开始抵扣预付工程款,在下月起个月平均扣回。
②保修金按5%扣留,从第一个月开始按各月结算工程款的10%扣留,扣完为止。
③工程提前1天奖励10000元,推迟1天罚款20000元。
④合同规定,当物价比签订合同时上涨≥5%时,依当月应结价款的实际上涨幅度按如下公式调整:
P=P
0
×(0.15A/A
0
+0.60B/B
0
+0.25)
其中0.15为人工费在合同总价中的比重,0.60为材料费在合同总价中的比重。
单项上涨小于5%者不予调整,其他情况均不予调整。
(2)工程如期开工后,在施工过程中:
①4月份赶上雨期施工,由于采取防雨措施,造成施工单位费用增加2万元;中途机械发生故障检修,延误工期1天,费用损失1万元。
②5月份由于公网连续停电2天,造成停工,使施工单位损失3万元。
③6月份由于业主设计变更,造成施工单位返工费损失5万元,并损失工期2天,且又停工待图15天,窝工损失6万元。
④为赶工期,施工单位采取赶工措施,增加赶工措施费5万元,使工程不仅未拖延,反而比合同工期提前10天完成。
⑤假定以上损失工期均在关键路线上,索赔费用可在当月付款中结清。
(3)该工程实际完成产值见表5—1(各索赔费用不包括在内)。
(4)各月实际造价指数见表5—2。
【问题】
施工单位可索赔工期多少?费用多少?
选项
答案
①工期索赔计算: 公网停电2天(非承包商原因,属业主风险); 返工时间2天(业主原因); 停工待图15天(业主原因); 机械检修1天(承包商原因); 故可索赔工期为2+2+15=19(天)。 ②费用索赔计算: 防雨损失费2万元(合同中已包括); 公网停电损失3万元(非承包商原因,属业主风险); 返工损失5万元(业主原因); 停工待图损失6万元(业主原因); 机械修理费1万元(承包商原因); 赶工措施费5万元(承包商原因); 故可索赔费用为3+5+6=14(万元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HD75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
建设工程监理规划基本内容的确定,是从()考虑的。
建设工程监理规划编写完成后,应当由()审核并签字。
在确定项目监理机构人员结构时,应当考虑()。
在下列关于我国监理工程师注册有效期的表述中,正确的是()。
某工程,施工单位于3月10日进入施工现场开始建设临时设施,3月15日开始拆除旧有建筑物,3月25日开始永久性工程基础正式打桩,4月10日开始平整场地。该工程的开工时间为()。
监理工作完成后,项目监理机构应及时进行监理工作总结,其主要内容包括( )。
节约投资的可能性(或影响投资的程度)从设计阶段到施工开始前( )。
建设工程监理的依据包括工程建设文件、有关的法律法规规章和标准规格、建设工程委托监理合同和有关的建设工程合同。下面选项不属于工程建设文件的有( )。
随机试题
试述小脑扁桃体与枕骨大孔的位置变异。
人民法院审理行政案件时,作为参照的是()。
政府公关首先要面对的客体是【 】
结核性腹膜炎主要的感染途径是
进度计划的编制中,逻辑关系中紧前工作与紧后工作可以互逆,当B工作的紧前工作有A时,A工作的紧后工作也只有月。()
关于现行增值税一般纳税人进项税额抵扣的说法,正确的是()。
下列各项中,关于企业原材料盘亏及毁损会计处理表述正确的是()。(2017年)
常州萝卜干精选常州西门外新闸出产的甜嫩实心()为原料。
Tobesuccessfulinajobinterview,youshouldtakecaretoappearmodestlydressed,avoidingtheextremesoftooelaborateor
Thelectures,______thecurrentinternationalissues,arewellreceived.
最新回复
(
0
)