1．背景某施工单位承担一井下装载硐室的掘进施工任务。所编制的施工进度计划见下图，图中箭线上方为工序的名称，下方为工序的时间，单位：周。在工程施工到第4周结束时，业主要求施工单位将该硐室的混凝土基础一并完成，需增加一道现浇混凝土基础施工工序J，该工序J应在

admin2015-05-13 38

问题 1．背景
某施工单位承担一井下装载硐室的掘进施工任务。所编制的施工进度计划见下图，图中箭线上方为工序的名称，下方为工序的时间，单位：周。在工程施工到第4周结束时，业主要求施工单位将该硐室的混凝土基础一并完成，需增加一道现浇混凝土基础施工工序J，该工序J应在工序G完成后开始，在工程完工前结束，时间为6周，且总工期不变。施工单位及时调整了进度计划，将工序G分成两组同时施工，每组施工时间2周。

2．问题
根据本工程的实际情况，施工结束后，施工单位可向业主索赔哪些项目?

选项

答案根据本工程的情况，施工结束后，施工单位可向业主索赔增加工序J的全部费用以及组织工序G进行平行作业所增加的费用，由于没有影响总工期，不能进行工期的索赔。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HFGw777K

本试题收录于：矿业工程管理与实务题库二级建造师分类

矿业工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

矿业工程管理与实务

二级建造师

【2006年真题】用于控制建设工程质量的静态分析方法是()。

下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是()。

【2005年真题】与BOI融资方式相比，ABS融资方式的特点之一是()。

【2004年真题】在价值工程活动中，所绘制的功能系统图是指按照一定的原则和方式将定义的功能连接起来的一个完整的功能体系。在该体系中，上级功能和下级功能分别是指()。

【2013年真题】根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是()。

【2017年真题】关于投资方案不确定性分析与风险分析的说法，正确的是()。

【2006年真题】某钢筋混凝土结构二层房屋的分项工程按A、B、C三个施工过程进行分层施工，组织成流水节拍分别为tA=6d、tB=6d、tC=9d的加快成倍节拍流水施工，则每层施工段数是()。

对在中国境外投资的建设项目财务基准收益率的测定，应首先考虑()。

与EPC总承包模式相比，平行承包模式的特点有()。

钢筋混凝土井塔施工，一般不采用()施工方法。

恐则

属于国家二级保护野生药材物种的药材有

甲起诉乙请求离婚，一审判决不准离婚，甲不服提起上诉。二审法院审理后认为应当判决离婚。本案诉讼程序应当如何进行?

()是强化环境管理的核心。

下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响表述，错误的是(　　)。

下列选项中,属于证券公司经纪业务内部控制的内容有()。

学生从道德上理解道德规范并不很难，但是要真正把这种要求转化为个人的道德需要形成道德信念，就必须经过道德实践的亲身体验，其中转化的“催化剂”是()。

下列选项中，属于魏晋南北朝时期手工业发展成就的是()

A、 B、 C、 B本题图片表示的都是禁止性标记，因此关键是听清句中表示否定的词语和否定性动词等。句中出现的是notdrinkable(不能饮用的)，因此选与之对应的[B]。

Whatproblemdoesthemanmention?

矿业工程管理与实务

二级建造师

【2006年真题】用于控制建设工程质量的静态分析方法是()。

下列控制措施中，属于工程项目目标被动控制措施的是()。

【2005年真题】与BOI融资方式相比，ABS融资方式的特点之一是()。

【2004年真题】在价值工程活动中，所绘制的功能系统图是指按照一定的原则和方式将定义的功能连接起来的一个完整的功能体系。在该体系中，上级功能和下级功能分别是指()。

【2013年真题】根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是()。

【2017年真题】关于投资方案不确定性分析与风险分析的说法，正确的是()。

【2006年真题】某钢筋混凝土结构二层房屋的分项工程按A、B、C三个施工过程进行分层施工，组织成流水节拍分别为tA=6d、tB=6d、tC=9d的加快成倍节拍流水施工，则每层施工段数是()。

对在中国境外投资的建设项目财务基准收益率的测定，应首先考虑()。

与EPC总承包模式相比，平行承包模式的特点有()。

钢筋混凝土井塔施工，一般不采用()施工方法。

恐则

属于国家二级保护野生药材物种的药材有

甲起诉乙请求离婚，一审判决不准离婚，甲不服提起上诉。二审法院审理后认为应当判决离婚。本案诉讼程序应当如何进行?

()是强化环境管理的核心。

下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响表述，错误的是( )。

下列选项中,属于证券公司经纪业务内部控制的内容有()。

学生从道德上理解道德规范并不很难，但是要真正把这种要求转化为个人的道德需要形成道德信念，就必须经过道德实践的亲身体验，其中转化的“催化剂”是()。

下列选项中，属于魏晋南北朝时期手工业发展成就的是()

A、 B、 C、 B本题图片表示的都是禁止性标记，因此关键是听清句中表示否定的词语和否定性动词等。句中出现的是notdrinkable(不能饮用的)，因此选与之对应的[B]。

Whatproblemdoesthemanmention?

下列关于当事人分立或合并后对合同效力的影响表述，错误的是(　　)。