首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,工地遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下:
某工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,工地遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下:
admin
2009-06-15
44
问题
某工程建设项目,业主与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同,工程未进行投保。在工程施工过程中,工地遭受暴风雨不可抗力的袭击,造成了相应的损失,施工单位及时向监理工程师提出索赔要求,并附索赔有关的资料和证据。索赔报告的基本要求如下:
1.遭暴风雨袭击是因非施工甲位原因造成的损失,故应由业主承担赔偿责任。
2.给已建分部工程造成破坏,损失18万元,应由业主承担修复的经济责任,施工单位不承担修复的经济责任。
3.施工单位人员因此灾害数人受伤,处理伤病医疗费用和补偿金总计3万元,业主应给予赔偿。
4.施工单位进场的在用机械、设备受到损坏,造成损失8万元,由于现场停工造成台班费损失4.2万元,业主应负担赔偿和修复的经济责任。工人窝工费3.8万元,业主应予以支付。
5.因暴风雨造成现场停工8天,要求合同下期顺延8天。
6.由于工破坏,清理现场需费用2.4万元,业主应予支付。
[问题]
1.监理工程师接到施:正单位提交的索赔中请后,应进行哪些工作?(请详细分条列出)
2.不可抗力发生风险承担的原则是什么?对施工单位提出的要求如何处理?(请逐条回答)
选项
答案
1.监理工程师接到索赔申请通知后应开展以下工作: (1)进行调查、取证。 (2)审查索赔成立条件,确定索赔是否成立。 (3)分清责任,认可合理索赔。 (4)与施工单位协商,统一意见。 (5)签发索赔报告,处理意见报业主核准。 2.不可抗力风险承担责任的原则是: (1)工程本身的损害由业主承担。 (2)人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用。 (3)造成施工单位机械、没备的损坏及停工等损失,由施工单位承担。 (4)所需清理、修复工作的费用,由发包方承担。 (5)工期给予顺延。 对施工单位提出的要求的处理方法: (1)经济损失由双方分别承担,工期延误应予签证顺延。 (2)工程修复、重建18万元工程款应由业主支付。 (3)3万元的索赔不予认可,由施工单位承担。 (4)16万元的索赔不予认可,由施工单位承担。 (5)认可顺延合同工期8天。 (6)2.4万元的清理现场费用由发包人承担。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HHI5777K
本试题收录于:
投资建设项目实施题库投资建设项目管理师分类
0
投资建设项目实施
投资建设项目管理师
相关试题推荐
《中华人民共和国自然保护区条例》规定:自然保护区内只准进入从事科学研究观测活动的区域是()。
《中华人民共和国水污染防治法》规定:向水体排放污染物的(),应当按照法律、行政法规和国务院环境保护主管部门的规定设置排污口。
依据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》,石油开采建设项目试生产的期限为最长不超过()。
依照现行相关法律法规的规定,纳入区域性开发的建设项目,在()情况下,经有审批权的环境保护行政主管部门同意后,环境影响评价工作可适当简化。
建设在居民区的某餐饮企业建设项目,按照现行相关法律法规之规定,可在()阶段征求公众对该项目可能造成环境影响的意见。
《国家重点生态功能保护区规划纲要》的基本原则包括()。
需要临时占用草原的工程项目,应当经()草原行政主管部门审核同意。
加强生物安全管理,建立转基因生物活体及其产品的进出口管理制度和()制度;对引进外来物种必须进行风险评估,加强进口检疫工作,防止国外有害物种进入国内。
依据《建设项目环境影响评价文件审批程序规定》,对国家规定实行备案制的建设项目,建设单位提交环境影响评价文件的时限应当为()。
土地资源是指在当前和可预见的未来对人类有用的土地,它的特点不包括()。
随机试题
正常睾丸切片中,不易看到的细胞是:
许某与汤某系夫妻,婚后许某精神失常。二人提出离婚,某县民政局准予离婚。许某之兄认为许某为无民事行为能力人,县民政局准予离婚行为违法,遂提起行政诉讼。县民政局向法院提交了县医院对许某作出的间歇性精神病的鉴定结论。许某之兄申请法院重新进行鉴定。下列哪些选项是正
在数字成像系统性能的客观评价上更具有价值的参量是
比较《汉书》与《史记》在思想与写作上的不同特色。
妊娠期循环系统变化正确的是
确认新生儿败血症最有意义的检查是
由( )提出的工程变更,涉及设计修改的应该与设计单位协商,并一般通过工程师发出。
根据合伙企业的有关规定,下列有关合伙企业的解散和清算说法正确的有()。
车辆:轿车
设对任意的x,总有φ(x)≤f(x)≤g(x),且
最新回复
(
0
)