首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某机电安装工程项目开工之前,承包方向监理工程师提交了施工进度计划如下图所示,该计划满足合同工期100d的要求。 在上述施工进度计划中,由于工作E和工作G共用一个塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投入使用),必须顺序施工,使用的先后顺序不
某机电安装工程项目开工之前,承包方向监理工程师提交了施工进度计划如下图所示,该计划满足合同工期100d的要求。 在上述施工进度计划中,由于工作E和工作G共用一个塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投入使用),必须顺序施工,使用的先后顺序不
admin
2012-03-16
25
问题
某机电安装工程项目开工之前,承包方向监理工程师提交了施工进度计划如下图所示,该计划满足合同工期100d的要求。
在上述施工进度计划中,由于工作E和工作G共用一个塔式起重机(塔式起重机原计划在开工第25天后进场投入使用),必须顺序施工,使用的先后顺序不受限制(其他工作不使用塔式起重机)。
在施工过程中,由于业主要求变更设计图样,使工作B停工10d(其他工作持续时间不
变),监理工程师及时向承包方发出通知,要求承包方调整进度计划,以保证该工程按合同工期完工。
承包方提出的调整方案及附加要求(以下各项费用数据均符合实际)如下:
(一)调整方案:将工作J的持续时间压缩5d。
(二)费用补偿要求:
(1)工作J压缩5d,增加赶工费25 000元。
(2)塔式起重机闲置15d补偿:600元/d(塔式起重机租赁费)×15d=9000元。
(3)由于工作B停工10d造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失45 000元。
问题
承包方提出的各项费用补偿要求是否合理?为什么?监理工程师应批准补偿多少元?
选项
答案
(1)补偿赶工费用不合理。因为工作合理安排后不需要赶工(或工作J的持续时间不需要压缩)。 (2)塔式起重机闲置补偿9000元不合理,因为闲置时间不是15d。 (3)其他机械闲置补偿合理,人员窝工损失补偿合理。 塔式起重机闲置补偿=600元/d×10d=6000元 监理工程师应批准补偿=(6000+45 000)元=51 000元
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HNXw777K
本试题收录于:
机电工程管理与实务题库二级建造师分类
0
机电工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版),下列不属于合同文件组成部分的是()。
若工程在施工过程中不能停工,或不继续施工会造成安全事故或重大质量事故的,经项目法人、监理单位、设计单位同意并签字认可后即可施工,但项目法人应将情况在()个工作日内报告项目主管部门备案。
甲、乙、丙三个单位拟组成联合体参加某泵站土建标投标,并授权甲单位作为该联合体的牵头人,并以牵头人的名义向招标代理机构提交投标保证金,那么该投标保证金对()有约束力。
根据《水电建设工程质量管理暂行办法》(电水农[1997]220号),工程建设实施过程中的工程质量由()负总责。
下列情况中项目法人可直接指定分包人的是()。
通过面状布孔灌浆,改善岩基的力学性能,减少基础的变形,以减少基础开挖深度的一种灌浆方法是()。
属于国家所有的防洪工程设施,在竣工验收前由()划定管理和保护范围。
根据《水利工程质量监督管理规定》(水建[1997]339号),下列说法正确的是()。
叶片泵的抽水装置不包括()。
随机试题
患者,女,26岁。产后30天,左乳房肿痛,伴发热恶寒,口干,舌红苔薄黄,脉浮数。查体:左乳外上象限可扪及一硬块,皮肤微红压痛。诊断为急性乳腺炎,治疗应首选青霉素加
诊断心肌缺血的依据不包括
依据营业税的有关规定,下列说法中正确的有()。
系统调查结束后,作为阶段性总结,应写出()。在系统分析阶段,开发小组,画出了系统的数据流图,为了对数据流图中的各项数据进行定义,还应编写相应的()。
根据企业所得税法律制度的规定,下列关于收入确认的表述中,不正确的是()。
秘书辅助决策要具有针对性,必须首先充分理解领导的()。
下列说法错误的是()。
华夏市安泰区张某外出旅游,被海天市宝华区卫生防疫部门检测出患有恶性传染病,送去强制治疗。张某对卫生防疫部门采取的强制措施不服提起诉讼,有管辖权的法院是()。
下面不属于黑盒测试方法的是
Everyotherweekitseemsanewstudycomesoutthataddstoouralready-formidablestoreofparentalworries.Butevenbythose
最新回复
(
0
)