首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
[背景资料] 某新建办公大楼的招标文件写明:承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程;采用固定总价方式投标,风险范围内价格不作调整,但中央空调设备暂按120万元报价;质量标准为合格,并要求创省优质工程奖,但未写明奖罚标准;合同采用《建设工程施工
[背景资料] 某新建办公大楼的招标文件写明:承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程;采用固定总价方式投标,风险范围内价格不作调整,但中央空调设备暂按120万元报价;质量标准为合格,并要求创省优质工程奖,但未写明奖罚标准;合同采用《建设工程施工
admin
2016-05-23
11
问题
[背景资料]
某新建办公大楼的招标文件写明:承包范围是土建工程、水电及设备安装工程、装饰装修工程;采用固定总价方式投标,风险范围内价格不作调整,但中央空调设备暂按120万元报价;质量标准为合格,并要求创省优质工程奖,但未写明奖罚标准;合同采用《建设工程施工合同(示范文本)》。
某施工单位以3260万元中标后,与发包方按招标文件和中标人的投标文件签订了合同。合同中还写明:发包方在应付款中扣留合同额5%,即163万元作为质量履约保证金,若工程达不到国家质量验收标准,该质量履约保证金不再返还;逾期竣工违约金每天1万元;暂估价设备经发承包双方认质认价后,由承包人采购。
合同履行过程中,发生了如下事件:
事件一:主体结构施工过程中发生了多次设计变更,承包人在编制的竣工结算书中提出设计变更实际增加费用共计70万元,但发包方不同意该设计变更增加费。
事件二:中央空调设备经比选后,承包方按照发包方确认的价格与设备供应商签定了80万元采购合同。在竣工结算时,承包方按投标报价120万元编制结算书,而发包方只同意按实际采购价80万元进行结算。双方为此发生争议。
事件三:办公楼工程实际竣工验收为合格,但未获得优质工程奖,发包方要求没收163万元质量保证金,承包人表示反对。
事件四:办公楼工程实际竣工日期比合同工期拖延了10天,发包人要求承包人承担违约金10万元。承包人认为工期拖延是设计变更造成的,工期应顺延,拒绝支付违约金。
问题:
中央空调设备在结算时应以投标价120万元,还是以实际采购价80万元为准?说明理由。
选项
答案
(1)中央空调设备在结算时应以实际采购价80万元来结算。 (2)理由:暂估价是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。这是在招标阶段预见肯定要发生的,只是因为标准不明确或需要由专业承包人完成,暂时无法确定的价格,不能作为合同风险范围内的报价。本题投标书中的设备报价120万元是暂估价,不能作为合同风险范围内的报价,而80万元才是双方最终确认的设备价款。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HcAw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
混凝土养护中,当气温低于多少度时覆盖保温()
按照交通运输部颁发的《公路建设监督管理办法》,政府投资公路建设项目的实施,首先应进行的是()
公路建设项目应按照国家有关规定实行( )。
桥梁桩基础按施工方法,可分为()。
公路工程质量事故不包括( )。
软土地基施的生石灰桩施工的施工中主要用到的设备有( )。
填石路堤压实质量标准中,上路堤采用中硬石料时的孔隙率应()。
【背景资料】某公路工程项目,经过招标投标确定了一家施工单位承担该公路工程项目的总承包任务,双方签订了总承包合同,该承包商由于某些原因,将该工程的一部分工程经监理工程师批准后,分包给另外一家承包商来施工,总承包商与分包商签订了工程分包合同。总承包商为了加强
【背景资料】某公路工程项目,经过招标投标确定了一家施工单位承担该公路工程项目的总承包任务,双方签订了总承包合同,该承包商由于某些原因,将该工程的一部分工程经监理工程师批准后,分包给另外一家承包商来施工,总承包商与分包商签订了工程分包合同。总承包商为了加强
随机试题
Internet网上的许多服务是不安全的,防火墙是这些服务的"交通警察",它仅仅允许"认可"和符合规则的服务通过,这是指防火墙具有:
下列哪本书总结了秦汉对痔的认识,并将痔分为"牡痔、牝痔、脉痔、肠痔、血痔"5种:
“津血同源”的理论依据是:
因法院判决原因申请证券非交易过户登记,当事人可向结算公司代理机构或直接向结算公司申请办理。申请人应提交的材料有()。
个人征信系统是我国社会信用体系的重要基础设施,是在国务院领导下,由()组织各商业银行建立的个人信用信息共享平台。
在财务分析中,企业经营者应对企业财务状况进行全面的综合分析,并关注企业财务风险和经营风险。()
中国公民田某、张某、宫某和朱某四人,于2010年11月11日投资设立A有限合伙企业,朱某为有限合伙人,其余三人均为普通合伙人,合伙企业事务由田某、张某和宫某共同执行,朱某不执行合伙企业事务,也不对外代表合伙企业。A企业主要经营咖啡店,随着业务的扩大,A企业
2017年1月,甲、乙、丙投资设立一个普通合伙企业。2017年7月,甲因车祸去世,其妻子戊为唯一继承人。合伙协议对合伙人资格取得或丧失未作约定。根据合伙企业法律制度的规定,下列选项中,正确的是()。
斐波那契数列Fn定义如下:F0=0,F1=1,Fn=Fn-1+Fn-2,n=2,3,…请就此斐波那契数列回答下列问题:(1)在递归计算Fn时,需要对较小的Fn-1,Fn-2,…,F1,Fn精确计算多少次?
转基因食品可能带来副作用,但一种转基因大豆含有有益于人体健康的微量元素,专家建议人们食用这种大豆加工成的产品。以下哪项最能支持专家的建议?
最新回复
(
0
)