首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
根据《标准施工招标文件》,下列因不可抗力导致的后果中,由发包人承担责任的有( )。
根据《标准施工招标文件》,下列因不可抗力导致的后果中,由发包人承担责任的有( )。
admin
2020-12-28
21
问题
根据《标准施工招标文件》,下列因不可抗力导致的后果中,由发包人承担责任的有( )。
选项
A、已运至施工场地的材料的损害
B、承包人的停工损失
C、因工程损害造成的第三者财产损失
D、停工期间承包人应监理人要求照管工程的费用
E、承包人设备的损坏
答案
A,C,D
解析
除专用合同条款另有约定外,不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和 (或)工期延误等后果,由合同双方按以下原则承担:
①永久工程,包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害。以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担;
②承包人设备的损坏由承包人承担;
③发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用;
④承包人的停工损失由承包人承担,但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担;
⑤不能按期竣工的,应合理延长工期,承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由发包人承担。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HcQw777K
本试题收录于:
建设工程造价管理题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价管理
一级造价工程师
相关试题推荐
在下列内容中,属于被动控制措施的是()。
某工程发包人于2006年10月1日收到承包商提交的竣工决算报告及完整的结算资料,并于2006年10月12日认可,但迟迟不给付工程尾款。承包商正准备向法院起诉,发包人通知对方可在2007年2月1日付款,但约定时间过后仍不付款。本例中,诉讼时效的截止日期应该是
寿命周期成本分析法的局限性,主要表现在( )。
在建筑产品生产中应用价值工程原理时,应( )。
根据我国《合同法》的规定,缔约过失责任的构成条件包括()。
世界银行贷款项目的建设周期包括项目选定、()和项目总结评价等阶段。
甲、乙两单位签订了建设工程合同,但甲单位因丙单位的原因使合同延迟履行,则( )。
企业在进行租赁或购买设备决策时,需要考虑的主要因素包括( )。
有一台设备,目前实际价值P=8000元,预计残值LN=800元,每年设备的劣化增量相等,年劣化值λ=400元,则该设备的经济寿命为( )年。
随机试题
根据《中华人民共和国行政许可法》,下列说法不正确的是:
下列药品可与VC注射液同库存放的是
A.放射损伤的修复B.细胞周期再分布C.乏氧细胞再氧合D.再群体化E.血管生成某一既定单次照射剂量分成间隔一定间的两次照射所观察到的存活细胞增加是由于发生了
在胃肠道中吸收口服剂型快慢的顺序一般为()
唐朝开元年间,旅居长安的突某(来自甲国)将和某(来自乙国)殴打致死。根据唐律关于“化外人”犯罪适用法律的原则,下列哪一项是正确的?
设ζ~B(10,0,3),则D(ζ)=()。
浅埋式地铁车站的出人口设置不宜少于()个。
A房地产开发商于2012年6月,将作为存货的商品房转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产,转换日的商品房账面余额为100万元,已计提跌价准备20万元,该项房产在转换日的公允价值为150万元,则转换日不正确的会计处理是()。
商务会展旅游属于旅行社的定制产品。()
一台主机的IP地址为222.138.111.78,子网屏蔽码为255.255.255.240,那么这台主机的主机号为()。
最新回复
(
0
)