某土方开挖工程，合同约定工期12日历天(6月1日～12日)。承包方按约定日期开工后第二天因挖土机械故障停工1天，导致窝工15工日；6月4日遇百年一遇特大暴雨延误2天，在此期间现场排水用工10工日，按工程师指令修复发包方相关设施用工20工日；6月7日因发现局

admin2019-01-27 27

问题某土方开挖工程，合同约定工期12日历天(6月1日～12日)。承包方按约定日期开工后第二天因挖土机械故障停工1天，导致窝工15工日；6月4日遇百年一遇特大暴雨延误2天，在此期间现场排水用工10工日，按工程师指令修复发包方相关设施用工20工日；6月7日因发现局部区域有未预见软土层，按工程师指令停工进行地质复查，影响工期1天，配合用工10工日；6月8日按工程师指令局部挖土加深，增加工程量500m³。工程至6月15日完工。6月16日承包方向工程师提交了索赔意向通知。该工程中构成工期索赔的事项有( )。

选项 A、因挖土机械故障停工
B、因百年一遇特大暴雨延误
C、修复发包方相关设施
D、停工进行地质复查
E、局部挖土加深增加工程量

答案B,D,E

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HfWu777K

本试题收录于：建设工程项目管理题库一级建造师分类

建设工程项目管理

一级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程项目管理

一级建造师

建设工程项目施工过程中，投资的计划值和实际值的比较包括()的比较。

建设工程索赔成立的条件有()。

DRB的特点包括()。

建设工程合同分析的主要内容有()。

成本分析的基本方法有()。

2000版ISO9000族标准中阐述《质量管理体系一要求》的是()。

当网络图中某一非关键工作的持续时间拖延△，且大于该工作的总时差TF时，网络计划总工期将()。

按照控制措施制定的出发点，可将控制分为主动控制和被动控制。下列有关主动控制和被动控制的说法中，正确的是()。

关于项目人力资源管理，正确的说法是()。

下列项目管理信息系统的功能中，属于成本控制功能的是()。

邓小平提出的关于区域经济发展的“两个大局”是指()

A．糖尿病肾病B．淀粉样变肾病C．多发性骨髓瘤肾损害D．狼疮性肾炎E．紫癜性肾炎

甲不履行仲裁裁决，乙向法院申请执行。甲拟提出不予执行的申请并提出下列证据证明仲裁裁决应不予执行。针对下列哪一选项，法院可裁定驳回甲的申请?(2011年试卷三第49题)

从建设工程施工质量验收的角度来说，最小的工程施工质量验收单位是(　)。

广播电视建设项目的消防给水和灭火设备包括()。

旅行社为散客代办去外地旅游的委托需要在其离开本地()受理。

已知一杯茶水有若干克，第一次加入一定量的水后，茶水的浓度为6%，第二次又加入同样多的水后，茶水的浓度为4%，求第三次加入同样多的水后茶水的浓度为多少?()

近代以来，中国人民为了反抗资本一帝国主义的侵略和压迫，捍卫民族生存的权利，实现民族复兴，进行了长时间的不屈不挠、再接再厉的英勇斗争。其中，第一次大规模的反侵略斗争是

ПодорогевбиблиотекуявстретилНаташу,которая____книгуваудиторию.

建设工程项目管理

一级建造师

建设工程项目施工过程中，投资的计划值和实际值的比较包括()的比较。

建设工程索赔成立的条件有()。

DRB的特点包括()。

建设工程合同分析的主要内容有()。

成本分析的基本方法有()。

2000版ISO9000族标准中阐述《质量管理体系一要求》的是()。

当网络图中某一非关键工作的持续时间拖延△，且大于该工作的总时差TF时，网络计划总工期将()。

按照控制措施制定的出发点，可将控制分为主动控制和被动控制。下列有关主动控制和被动控制的说法中，正确的是()。

关于项目人力资源管理，正确的说法是()。

下列项目管理信息系统的功能中，属于成本控制功能的是()。

邓小平提出的关于区域经济发展的“两个大局”是指()

A．糖尿病肾病B．淀粉样变肾病C．多发性骨髓瘤肾损害D．狼疮性肾炎E．紫癜性肾炎

甲不履行仲裁裁决，乙向法院申请执行。甲拟提出不予执行的申请并提出下列证据证明仲裁裁决应不予执行。针对下列哪一选项，法院可裁定驳回甲的申请?(2011年试卷三第49题)

从建设工程施工质量验收的角度来说，最小的工程施工质量验收单位是( )。

广播电视建设项目的消防给水和灭火设备包括()。

旅行社为散客代办去外地旅游的委托需要在其离开本地()受理。

已知一杯茶水有若干克，第一次加入一定量的水后，茶水的浓度为6%，第二次又加入同样多的水后，茶水的浓度为4%，求第三次加入同样多的水后茶水的浓度为多少?()

近代以来，中国人民为了反抗资本一帝国主义的侵略和压迫，捍卫民族生存的权利，实现民族复兴，进行了长时间的不屈不挠、再接再厉的英勇斗争。其中，第一次大规模的反侵略斗争是

ПодорогевбиблиотекуявстретилНаташу,которая____книгуваудиторию.

从建设工程施工质量验收的角度来说，最小的工程施工质量验收单位是(　)。