首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程项目,经有关部门批准采取公开招标的方式确定了中标单位并签订合同。 (1) 该工程合同条款中部分规定如下: 1) 由于设计未完成,承包范围内待实施的工程虽然性质明确,但工程量还难以确定,双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同,以减少双方的风
某工程项目,经有关部门批准采取公开招标的方式确定了中标单位并签订合同。 (1) 该工程合同条款中部分规定如下: 1) 由于设计未完成,承包范围内待实施的工程虽然性质明确,但工程量还难以确定,双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同,以减少双方的风
admin
2010-11-22
35
问题
某工程项目,经有关部门批准采取公开招标的方式确定了中标单位并签订合同。
(1) 该工程合同条款中部分规定如下:
1) 由于设计未完成,承包范围内待实施的工程虽然性质明确,但工程量还难以确定,双方商定拟采用总价合同形式签订施工合同,以减少双方的风险。
2) 施工单位按建设单位代表批准的施工组织设计(或施工方案)组织施工,施工单位不承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。
3) 建设单位向施工单位提供场地的工程地质和地下主要管网线路资料,供施工单位参考使用。
4) 施工单位不能将工程转包,但允许分包,也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。
(2) 在施工招标文件中,按工期定额计算,该工程工期为573天。但在施工合同中,双方约定:开工日期为2006年12月15日,竣工日期为2008年7月25日,日历天数为586天。
(3) 在工程实际实施过程中,出现了下列情况:
1) 工程进行到第6个月时,国务院有关部门发出通知,指令压缩国家基建投资,要求某些建设项目暂停施工。该工程项目属于指令停工下马项目,因此,业主向承包商提出暂时中止合同实施的通知。承包商按要求暂停施工。
2) 复工后在工程后期,工地遭遇当地百年罕见的台风的袭击,工程被迫暂停施工,部分已完工程受损,现场场地遭到破坏,最终使工期拖延了2个月。
问题:
该工程合同条款中除合同价形式的约定外,有哪些条款存在不妥之处,指出并说明理由。
选项
答案
该合同条款中存在的不妥之处和理由如下。 1) 不妥之处:建设单位向施工单位提供场地的工程地质和地下主要管网线路资料供施工单位参考使用。 理由:建设单位应向施工单位提供保证资料真实、准确的工程地质和地下主要管网线路资料,作为施工单位现场施工的依据。 2) 不妥之处:允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。 理由:《招标投标法》规定,禁止分包单位将分包的工程再次分包。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Hm75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
建设工程文件档案的特征有()。
按服务阶段分,建设项目管理为()的项目管理。
监理工程师组织协调可采用()。
风险识别的特点包括()。
工程监理企业要做到公正,必须做到以下几点()。
建设工程风险分解的途径之一是按时间维分解,其含义是按建设工程()进行分解。
制定计划首先要保证计划的可行性,可行性体现在()方面。
在委托施工阶段监理的项目上,施工单位采购、报验的材料不合格,监理工程师检查后拒绝签认,但施工单位却擅自使用并导致发生工程质量事故,()。
为了建立投资约束机制,规范建设单位的行为,建设工程应当按照政企分开的原则组建项目法人,实行()。
建设单位将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分发包给不同的承包单位的行为,称作()。
随机试题
中国公民同外国人的离婚诉讼,由我国以外的国家法院受理的,适用的法律是()
孟尝君为相数十年,无纤介之祸者,冯谖之计也。纤介:
小儿肠道的解剖生理特点不包括
男性,26岁,左眼被碎玻璃崩伤4小时。检查:左眼视力为眼前手动,角膜下方全层裂伤,晶状体混浊,眼底看不见应给本患者进行何种检查
某土方工程根据《建设工程工程量清单计价规范》签订了单价合同,招标清单中土方开挖工程量为8000m3,施工过程中承包人采用了放坡的开挖方式,完工计量时,承包人因放坡增加土方开挖量1000m3,因工作面增加土方开挖量1600m3,因施工操作不慎塌方增加土方
关于套期保值者具有的特点,下列描述中错误的是()。
依据企业所得税相关规定,采取缩短折旧年限方法进行加速折旧时,最低折1日年限不得低于规定折旧年限的()。(2010年)
Expressinggratitudeisanimportantformofgoodmanners.NowadaysmoreandmorepeopleinChinahavefoundit’shightimeto【C
属于非法人组织的是()。
某二叉树共有399个结点,其中有199个度为2的结点,则该二叉树中的叶子结点数为
最新回复
(
0
)