首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景 某四层框架结构厂房,建筑面积为5200m2。工程开工前施工图纸齐全,且现场已达“三通一平”标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位,并于2011年1月20日,双方签订了固定总价模式的施工合同。合同中约定如下条款: (
背景 某四层框架结构厂房,建筑面积为5200m2。工程开工前施工图纸齐全,且现场已达“三通一平”标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位,并于2011年1月20日,双方签订了固定总价模式的施工合同。合同中约定如下条款: (
admin
2014-02-15
48
问题
背景
某四层框架结构厂房,建筑面积为5200m
2
。工程开工前施工图纸齐全,且现场已达“三通一平”标准。建设单位通过邀请招标的方式确定了A公司为施工承包单位,并于2011年1月20日,双方签订了固定总价模式的施工合同。合同中约定如下条款:
(1)合同工期为320天,每提前1天奖励5000元,每拖延1天罚款10000元;
(2)A公司不得将工程转包,但允许分包;
(3)该工程质量实行保修制;
(4)施工单位按监理工程师批准的施工组织设计组织施工,并承担由此引起的工期延误和费用增加的责任。
在施工过程中,发生了如下事件:
事件一:建设单位修改工程设计,造成停工待图3天。
事件二:7月份遇到罕见特大暴雨,导致全场性停工10天;8月份又遇到季节性降雨,导致停工3天。
事件三:在竣工验收时,总监理工程师要求对已隐蔽的地下管沟工程重新挖开进行复验,施工单位认为严格按监理批复的施工组织设计进行施工且验收合格,根据合同条款施工单位拒绝再次挖开检查,建设单位进行调解,停工2天后施工单位同意复验,复验结果满足设计及规范要求,复验及恢复共造成工期延误6天。
事件四:施工单位实际完成该工程的工期为344天。为此,建设单位扣罚施工单位的延误工期费用=24×10000=24(万元)。
建设单位采取的招标方式是否合适?说明理由。
选项
答案
招标方式不合适。理由:此工程结构不特殊、技术不复杂、工程量也不大,也没有专有技术或专利应用,必须进行公开招标。
解析
招标方式分为公开招标和邀请招标两种。
(1)公开招标。这是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。其特点是能保证其竞争的充分性,具体体现在:①招标人以招标公告的方式邀请投标;②邀请投标的对象为不特定的法人或者其他组织。
(2)邀请招标。这是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。其特征为:①招标人向三个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请;②邀请投标的对象是特定的法人或者其他组织。公开招标与邀请招标相比较,前者更有利于充分竞争的开展,因而法律对后者的使用作出限制性规定。《招标投标法》第十一条规定:国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的,要经国务院发展计划部门或者省级人民政府批准,才可以进行邀请招标。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HoLu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
背景材料:在对某一桥梁进行桥面铺装施工时,为了保证施工质量,施工单位特制定了如下的质量控制内容:(1)桥面铺装应符合同等级路面的要求,桥面泄水孔的进水口应略低于桥面面层;(2)桥面铺装的强度和压实度按路基、路面压实度评定标准或
背景材料:某施工单位承接了一级公路C合同段中央分隔带施工。中央分隔带排水系统主要由纵向渗沟和横向排水管构成,其作用是通过渗沟和横向排水管将中央分隔带内的水排出路基以外。其中央分隔带排水工程量为:中央分隔带排水盲沟10453.8m,集水槽208个,
背景材料:某公路工程于2013年6月签订合同并开始施工,合同工期为30个月。2014年1月开始桥梁上部结构施工。承包人按合同工期要求编制了桥梁上部结构混凝土工程施工进度时标网络计划(如下图所示),该部分各项工作均按最早时间安排,且等速施工,监理工
背景材料:某梁式桥,上部构造为11孔22m无横隔板装配式钢筋混凝土T梁,横向五根梁,下部构造桥墩为单排4根直径80cm钻孔灌注桩基础,双柱式钢筋混凝土墩身,桥台为5根断面为30cm×30cm的钢筋混凝土打入桩加盖梁组成。问题:该桥主
与轮胎式推土机比较而言,履带式推土机的特点有()。
关于无机结合料稳定基层原材料中石灰的技术要求的说法,正确的有()。
隧道初期支护施工中,施工现场喷射混凝土的工艺中使用较多的是()。
在多层及高层钢结构工程柱子安装时,每节柱的定位轴线应从( )直接引上。
装饰装修材料质量验收强制性条文中规定,工程所使用的材料应按设计要求进行( )处理。
某既有综合楼进行重新装饰装修,该工程共9层,层高3.6m,每层建筑面积1200m2,施工内容包括:原有装饰装修工程拆除,新建筑地面、抹灰、门窗、吊顶、轻质隔墙、饰面板(砖)、幕墙、涂饰、裱糊与软包、细部工程施工等。该工程墙面抹灰、卫生间墙地面、外窗的建筑
随机试题
板式换热器能使两种热交换流体保持较低的流速,增加扰动,从而强化传热。
酶的与一性
制作香肠时,常在加入亚硝酸盐的同时加入维生素C亚硝酸盐是作为
本案参加诉讼的人在诉讼中的正确地位是()。2006年7月20日,法院判决被告赔偿原告医疗费等8万元,陈某无过错不承担责任。2006年7月25日,李某以诉讼代理人的身份,以一审被告为被上诉人提起上诉;被告以陈某为被上诉人提起上诉;陈某以一审被告为被
以下是关于延长工作时间的规定,你认为正确的是:()
在少数民族地区,某甲和某乙因遗嘱继承发生纠纷而诉至法院,某丙认为双方争执的遗嘱继承物应归自己所有,作为第三人参加到诉讼中来,并请律师某丁代理诉讼。邻居某戊出庭作证,法庭请某己鉴定遗嘱真伪,某庚作为翻译人员出庭。某甲、某乙、某丙、某丁、某戊、某已、某庚都是:
班级中非正式群体对学生的发展产生的都是正面影响。
在这里,作家的人格显得________。无论是历史还是现实或者是最普遍的底层生活,都在他们的笔下幻化为一种真实人生的存在,一种精神的存在,一种被称为“心灵史”的存在。他们________于历史与现实之间,心甘情愿地进行着漫长而苦涩的精神之旅,既充实又富有
Wearenotconsciousoftheextentto_______workprovidesthepsychologicalsatisfactionthatcanmakethedifferencebetweena
A、Prepareaspeech.B、Giveaclass.C、Gradethepaper.D、Finishtheproposal.B选项均以原形动词开头表明,问题可能考查某人将来的行为活动。对话开始的时候女士说她10分钟后要去上课
最新回复
(
0
)