首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景材料】 某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、G作业使用的主
【背景材料】 某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、G作业使用的主
admin
2009-05-29
39
问题
【背景材料】
某厂(甲方)与某建筑公司(乙方)订立了某工程项目施工合同,同时与某降水公司订立了工程降水合同。甲、乙双方合同规定:采用单价合同,每一分项工程的实际工程量增加(或减少)超过招标文件中工程量的10%以上时调整单价;工作B、E、G作业使用的主导施工机械一台(乙方自备),台班费为400元/台班,其中,台班折旧费为50元/台班。施工网络计划如图2-3所示(单位:天)。
甲、乙双方合同约定8月15日开工。工程施工中发生如下事件。
事件一:降水方案错误,致使工作D推迟2天,乙方人员配合用工5个工日,窝工6个工日。
事件二:8月21日~22日,场外停电,停工2天,造成人员窝工16个工日。
事件三:因设计变更,工作E工程量由招标文件中的300m
3
增至350m
3
,超过了10%,合同中该工作的综合单价为55元/m
3
,经协商调整后综合单价为50元/m
3
。
事件四:为保证施工质量,乙方在施工中将工作B原设计尺寸扩大,增加工程量15m
3
,该工作综合单价为78元/m
3
。
事件五:在工作D、E均完成后,甲方指令增加一项临时工作K,经核准,完成该工作需要1天时间,机械1台班,人工10个工日。
问题:
1.上述哪些事件乙方可以提出索赔要求?哪些事件不能提出索赔要求?说明其原因。
2.每项事件工期索赔各是多少?总工期索赔多少天?
3.工作E结算价应为多少?
4.假设人工工日单价为25元/工日,合同规定窝工人工费补偿标准为12元/工日,因增加用工所需管理费为增加人工费的20%。工作K的综合取费为人工费的80%。试计算除事件三外合理的费用索赔总额。
选项
答案
1.对索赔提出要求后判定如下: 事件一可提出索赔要求,因为降水工程由甲方另行发包,是甲方的责任; 事件二可提出索赔要求,因为停水、停电造成的人员窝工是甲方的责任; 事件三可提出索赔要求,因为设计变更是甲方的责任,且工作E的工程量增加了50m
3
,超过了招标文件中工程量的10%; 事件四不应提出索赔要求,因为保证施工质量的技术措施费应由乙方承担; 事件五可提出索赔要求,因为甲方指令增加工作,是甲方的责任。 2.工期索赔天数如下。 事件一:工作D总时差为8天,推迟2天,尚有总时差6天,不影响工期,因此可索赔工期0天。 事件二:8月21日~22日停工,工期延长,可索赔工期2天。 事件三:因E为关键工作,可索赔工期为(350-300)m
3
/(300m
3
/6天)=1天。 事件五:因G为关键工作,在此之前增加K,则K也为关键工作,索赔工期1天。 总计索赔工期:0天+2天+1天+1天=4天。 3.工作E的结算价如下。 按原单价结算的工程量:300m
3
×(1+10%)=330m
3
。 按新单价结算的工程量:350m
3
-330m
3
=20m
3
。 总结算价=330m
3
×55元/m
3
+20m
3
×50元/m
3
=19150元 4.费用索赔总额的计算如下。 事件一:人工费6工日×12元/工日+5工日×25元/工日×(1+20%)=222元 事件二:人工费16工日×12元/工日=192元 机械费2台班×50元/台班=100元 事件五:人工费10工日×25元/工日×(1+80%)=450元 机械费1台班×400元/台班=400元 合计费用索赔总额为:222元+192元+100元+450元+400元=1364元。
解析
工程师判定承包人索赔成立的条件为:
(1)与合同相对照,事件已造成了承包人施工成本的额外支出,或总工期延误;
(2)造成费用增加或工期延误的原因,按合同约定不属于承包人应承担的责任,包括行为责任或风险责任;
(3)承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告。
上述3个条件没有先后主次之分,应当同时具备。只有工程师认定索赔成立后,才可批准应给予承包人的补偿额
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/HtM5777K
本试题收录于:
设备监理综合实务与案例分析题库注册设备监理师分类
0
设备监理综合实务与案例分析
注册设备监理师
相关试题推荐
风景名胜区要处理好保护和利用的关系,把保护权放在首位。要按照()原则,把风景名胜区保护和管理好。
根据《城乡规划法》的规定,建设单位应当在竣工验收后()个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
《城市规划工程地质勘察规范》规定,城市规划工程地质勘察报告应包括(),其应永久存档或者输入地质数据库。
根据《城乡规划法》的规定,下列关于城乡规划编制审批管理有关的法律责任内容的表述中不符合规定的是()。
《中华人民共和国城乡规划法》规定,临时建设和临时用地规划管理的基本原则和主要任务不包括()。
下列建设工程中哪些不属于违法建设行为?()
城市用地的计量单位应为()
根据《城市道路绿化规划与设计规范》的要求,绿地采用通透式配置的是()。
疏散人口是减轻震灾和救灾工作的重要手段。下列说法不正确的是()。
不同烈度设防区域对疏散场地的要求不同,下列有关人均避震疏散面积描述有误的一项为()。
随机试题
射频脉冲激发后,组织中将产生宏观横向磁化矢量,射频脉冲关闭后,由于主磁场的不均匀造成了质子群失相位,组织中的宏观横向磁化矢量逐渐衰减。到TE/2时刻,施加一个180°聚相脉冲,质子群逐渐聚相位,组织中宏观横向磁化矢量逐渐增大;到了TE时刻,质子群得以最大程
治疗外感风寒湿之表证,应首选
杨青(15岁)与何翔(14岁)两人经常嬉戏打闹,一次,杨青失手将何翔推倒,致何翔成了植物人。当时在场的还有何翔的弟弟何军(11岁)。法院审理时,何军以证人身份出庭。关于何军作证,下列哪些说法不能成立?(2017年·卷三·79题)
三国两晋南北朝时期,礼法结合体现在关于()的规定。
软件生产企业发生的职工培训费用在计算当年的企业所得税应纳税所得额时,可以据实全额扣除。()
目前,我国大多数配送中心都已使用电脑来处理库存账务,当账面数与实存数发生差异时,可采取()的方法,以查明误差产生的实际原因。
三大产业分类法是根据社会生产活动历史发展的顺序对产业结构划分的方法。()
我国课程计划中的“活动课程”与杜威所提倡的活动课程无实质差别。
用二维表数据来表示实体之间联系的数据模型称为【】。
Speaker1Speaker5
最新回复
(
0
)