首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某建筑公司于2016年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3 000m3工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成工窝工时,窝工费
背景资料: 某建筑公司于2016年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3 000m3工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成工窝工时,窝工费
admin
2017-11-08
34
问题
背景资料:
某建筑公司于2016年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3 000m
3
工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费的60%计算。
在专用条款中明确6级以上大风、大雨、大雪及地震等自然灾害按不可抗力因素处理。工程师应在收到索赔报告之日起28天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自索赔报告送达之日起28天后视为索赔已经被确认。根据双方商定,人工费定额为30元/工日,机械台班费为1 000元/台班。
建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件:
事件一:基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符,有古河道,须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此,业主以书面形式通知施工单位停工10天,窝工费用合计为3 000元。
事件二:2016年5月18日发生8级大风,一直到5月21日开始施工,造成20名工人窝工。
事件三:5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路,5月22日恢复正常挖掘工作。
事件四:5月27日因租赁的挖掘机大修,挖掘工作停工2天,造成人员窝工10个工日。
事件五:5月29日,因外部供电故障,使工期延误2天,造成20人窝工,2台施工机械窝工。
事件六:在施工过程中,因发现业主提供的图纸存在问题,故停工3天进行设计变更,造成人员窝工60个工日,机械窝工9个台班。
问题:
分别说明事件一至事件六的工期延误和费用增加应由谁承担,并说明理由。如是建设单位的责任,应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
选项
答案
工期延误和费用增加的责任划分: (1)事件一,应由建设单位承担延误的工期和增加的费用。 理由为:因建设单位造成的施工临时中断,从而导致承包商的工期延误和费用的增加。建设单位应补偿承包单位工期10天,费用3 000元。 (2)事件二,工期延误3天应由建设单位承担,造成20人窝工的费用应由承包单位承担。 理由为:高于6级大风按合同约定属不可抗力。建设单位应补偿承包单位工期3天。 (3)事件三,应由建设单位承担修复冲坏的永久道路所延误的工期和增加的费用。 理由为:冲坏的永久道路是由于不可抗力(合同中约定的大雨)引起的道路损坏,应由建设单位承担其责任。建设单位应补偿承包单位工期1天。建设单位应补偿承包单位的费用=人工工日×人工费定额=30×30=900(元)。 (4)事件四,应由承包单位承担由此造成的工期延误和费用增加。 理由为:该事件的发生原因属承包商自身的责任。 (5)事件五,应由建设单位承担工期延误的责任,承包单位承担费用增加的责任。 理由为:外部供电故障属于第三方责任,不属于建设单位的责任。建设单位应补偿承包单位工期2天。 (6)事件六,应由建设单位承担工期的延误和费用增加的责任。 理由为:施工图纸是由建设单位提供的,停工待图属于建设单位应承担的责任。建设单位应补偿承包单位工期3天。建设单位应补偿承包单位费用=人工费定额×人员窝工工日×60%+机械窝工台班×机械台班单价×60%=30×60×60%+9×1 000×60%=6 480(元)。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/I6yw777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库二级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
二级建造师
相关试题推荐
砌体结构施工时,对砌筑砂浆的技术要求包括()。
下列关于双代号网络图的关键线路的判断,正确的说法是()。
【背景资料】某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000m。工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定:土方工程采用租赁一台斗容量为1m3的反铲挖掘机施工。甲、
建筑地面工程施工时,下列关于环境温度及所铺设材料温度的控制要求正确的是()。
若有两种保温隔热材料,甲材料的导热系数值大于乙材料的导热系数值,则()。
单层厂房中的吊车荷载属于()。
【背景资料】某国际大酒店工程属于外资贷款项目,业主与承包商按照FIDIC《土木工程施工合同条件》签订了施工合同。施工合同《专用条件》规定:钢材、木材、水泥由业主供货到现场仓库,其他材料由承包商自行采购。在工程进行过程中出现了以下事件:事件一:当工程施工
混凝土收缩、温度变化、焊接变形、地基沉陷等现象,反映了荷载的()作用。
建筑物原有的楼面或层面上的各种面荷载传到梁上或条形基础上时可简化为单位长度上的分布荷载称为( )荷载。
某海滨城市一建筑工程,16层施工时正遇台风多雨季节,为了保质保量完成施工任务,项目部制订了安全文明施工保障措施,落实了防火措施,主要部位设置了安全警示标志牌,并加强了对高空作业人员的安全教育。安全员在检查时,发现存在以下问题:(1)下雨天,地下室用
随机试题
在信息化社会中,互联网已成为人们思想的集散地、意识形态的较量场和社会动员的“沃土”,网络的政治功能也日益显现。建立网上党支部,开辟“网上票决”“网上直选”平台,可以畅通党员群众诉求渠道,让人们表达真实意愿,进一步推进民主进程。创建网络党支部充分体现了(
急性牙髓炎的应急处理方法为
A、一级结构破坏B、二级结构破坏C、三级结构破坏D、四级结构破坏E、空间结构破坏亚基解聚时
A.留针拔罐法B.留罐法C.闪罐法D.刺血拔罐法E.走罐法治疗丹毒、扭伤常选用
在项目国民经济评价中计算土地影子价格,属于机会成本性质的费用有()。
小麦等谷物产品实行非“一批一证”制度的出口许可证的使用规定是()。
(2014年)劳动争议仲裁时效期间从()起计算。
大华公司2003年变期初净资产为900万元,期末为980万元,净利润为150万元,则净值报酬率为()。
给定一个程序段:A$:"Beijing"B$="shanghai"C$="jig"K=InStr(Left(A$,5)+Right(B$,4),C
A、Theydidn’tcelebrateitatall.B、TheycelebrateditasaHebrewfestival.C、Theycelebrateditasthedeathandresurrection
最新回复
(
0
)