首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某市政工程,项目的合同工期为38周。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图6-1所示,各工作可以缩短的时间及其增加的赶工费如表6-1所示,其中H、L分别为道路的路基、路面工程。 【问题】 建设单位依据调整后的方案与施工单位协商,并按此方案签订了
某市政工程,项目的合同工期为38周。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图6-1所示,各工作可以缩短的时间及其增加的赶工费如表6-1所示,其中H、L分别为道路的路基、路面工程。 【问题】 建设单位依据调整后的方案与施工单位协商,并按此方案签订了
admin
2015-07-14
41
问题
某市政工程,项目的合同工期为38周。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图6-1所示,各工作可以缩短的时间及其增加的赶工费如表6-1所示,其中H、L分别为道路的路基、路面工程。
【问题】
建设单位依据调整后的方案与施工单位协商,并按此方案签订了补充协议,施工单位修改了施丁总进度计划。在H、L工作施工前,建设单位通过设计单位将此400m的道路延长至600m。请问该道路延长后H、L工作的持续时间为多少周(设工程量按单位时间均值增加)?对修改后的施工总进度计划的工期是否有影响?为什么?
选项
答案
(1)建设单位通过设计单位将此400m的道路延长至600m时,H工作从8周延长到12周,L工作从2周延长到3周。 (2)对修改后的施工总进度计划的工期不会产生影响。 理由:工作的延长没有超过总时差。
解析
主要考查增加工作对后续工作和工期的影响。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Ibq5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
保险合同的()是指与保险合同的订立有利益关系的人。
保险合同的()是指享有合同权利并承担合同义务的人,包括保险人和投保人。
()是投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。
()也叫成本加酬金合同,指业主在支付工程实际成本后,再按事先约定的方式支付给承包人管理费用及利润(酬金)。这种合同方式灵活机动,应用巧妙的话,可起到非常好的激励作用。
()是指由总承包人将所承包工程项目的某部分工程或某单项工程分包给另一分包人完成所签订的合同,总承包人对外分包的工程项目必须经发包人许可。总承包人和分包人对分包合同的履行向发包人承担连带责任。
在()监理合同中,设备监理单位的监理内容是:协助业主选择设备制造供应单位;按照约定提交设备的设计文件;监督设备制造单位按照规范、标准制造与储运设备、审查设计与储运方案的技术变更,控制设备制造的进度和质量;认定设备制造的质量和数量;验收设备和签发付款
()是指需要由两种以上的不同运输方式(如先陆路后水路)才能将货物运到委托人指定的目的地交付给委托人或者收货人的运输合同。
因勘察人原因造成的返工,返工后仍不能达到约定条件,承包人应向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过()。
设备采购合同涉及运输而没有约定设备交付地点的,()为设备交付地点。
设备工程合同索赔的构成条件有()。
随机试题
对于小学生的数学计算错误,老师既想惩罚他抄写10遍,又担心这样的做法没有好的效果。这属于()
患者男,55岁,高血压。护士指导患者关于生活行为的改进,下列哪一个方法是不妥的
甲公司以乙公司为被告向法院提起诉讼,要求乙公司支付拖欠的货款100万元。在诉讼中,甲公司申请对乙公司一处价值90万元的房产采取保全措施,并提供担保。一审法院在作出财产保全裁定之后发现,乙公司在向丙银行贷款100万时已将该房产和一辆小轿车抵押给丙银行。关于本
推进利率市场化改革的优点有()。
下面不属于商品流通企业战略层次的是()。
Y股份有限公司(以下简称Y公司)主要经营中小型机电类产品的生产和销售,采用手工会计系统,产品销售以Y公司仓库为交货地点。C和D注册会计师负责审计Y公司2014年度会计报表.于2014年12月1日至12月15日对Y公司的购货与付款循环、销售与收款循环的内部控
《社会契约论》(西北大学2011年思想史复试真题)
文字始终是从属于语言的。()
Whatistheroleofmarketinvestigationinsalespromotion?Itis______________________________.Whydoweneedmarketinve
Oldagehasalwaysbeenthoughtofastheworstagetobe;butitisnot【B1】______fortheoldtobeunhappy.Witholdageshoul
最新回复
(
0
)