首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
本题为案例分析题,要求分析合理,结论正确;有计算要求的,应简要写出计算过程。 1. 某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标,建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工,并按照《建设工程施工合同(示范文本)》分别和甲、乙施工单位签订
本题为案例分析题,要求分析合理,结论正确;有计算要求的,应简要写出计算过程。 1. 某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标,建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工,并按照《建设工程施工合同(示范文本)》分别和甲、乙施工单位签订
admin
2010-03-16
63
问题
本题为案例分析题,要求分析合理,结论正确;有计算要求的,应简要写出计算过程。
1. 某监理单位承担了一工业项目的施工监理工作。经过招标,建设单位选择了甲、乙施工单位分别承担A、B标段工程的施工,并按照《建设工程施工合同(示范文本)》分别和甲、乙施工单位签订了施工合同。建设单位与乙施工单位在合同中约定,B标段所需的部分设备由建设单位负责采购。乙施工单位按照正常的程序将B标段的安装工程分包给丙施工单位。在施工过程中,发生了如下事件。
事件1:建设单位在采购B标段的锅炉设备时,设备生产厂商提出由自己的施工队伍进行安装更能保证质量,建设单位便与设备生产厂商签订了供货和安装合同并通知了监理单位和乙施工单位。
事件2:总监理工程师根据现场反馈信息及质量记录分析,对A标段某部位隐蔽工程的质量有怀疑,随即指令甲施工单位暂停施工,并要求剥离检验。甲施工单位称:该部位隐蔽工程已经专业监理工程师验收,若剥离检验,监理单位需赔偿由此造成的损失并相应延长工期。
事件3:专业监理工程师对B标段进场的配电设备实行检验时,发现由建设单位采购的某设备不合格,建设单位对该设备实行了更换,从而导致丙施工单位停工。因此,丙施工单位致函监理单位,要求补偿其被迫停工所遭受的损失并延长工期。
问题
在事件2中,总监理工程师的做法是否正确?为什么?试分析剥离检验的可能结果及总监理工程师相应的处理方法。
选项
答案
总监理工程师的做法是正确的。 因为:无论工程师是否参加验收,当其对某部分的质量有怀疑,均可要求承包人对已经隐蔽工程进行重新检验,承包人应配合检验,并在检验后重新修复。 剥离检验的可能结果有两种,即质量合格和质量不合格。 总监理工程师对可能结果做出相应的处理方法有以下几种。 (1)如重新检验合格,发包人承担由此发生的全部追加合同价款,赔偿承包人的损失,并相应顺延工期。 (2)如检验不合格,承包人承担发生的全部费用,工期不予顺延。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Idv5777K
本试题收录于:
建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类
0
建设工程监理案例分析
一级监理工程师
相关试题推荐
关于监理合同的协调管理说法正确的是()。
《建设工程监理合同(示范文本)》中规定属于附加监理工作的情况包括()。
下列关于监理招标的特点正确的是()。
项日实施阶段,()为业主方管理水平的风险因素。
根据索赔分类的不同标准,设备工程索赔类型有()。
目前在国际上,比较提倡由业主去保险,因为由各个承包商去分别投保的缺点有()。
设备监理工程师预防和减少索赔的管理措施主要包括()。
()对于在安装、施工阶段业主一方职责的说明是正确的。
监理人向委托人收取的报酬,是其关于设备工程监理服务合同的()。
设备工程项目由多方投资的,其投资实体是()。
随机试题
可能导致慢性心力衰竭病人血压显著下降的药物
O抗原系指细菌的
投标人在准备施工投标时,正确的做法有()。
甲公司需要对公司的销售收入进行分析,通过分析得到2013、2014、2015年销售收入的环比动态比率分别为110%、115%和95%。如果该公司以2013年作为基期,2015年作为分析期,则其定基动态比率()。
进入壁垒高并且退出壁垒也高对产业获利能力影响的表现是()。
2003年1月10日,法院依法查封了债务人××药材公司仓库中一批近几年陆续购进的多种药品。1月12日,法院二位法官持委托书(附药品清单)到××市价格认证中心,要求对查封的药品进行价格鉴证,该中心当即受理,并派一名价格鉴证师与二名法官共同进行现场勘验。之后,
下列社会关系中,属于民事关系的是()。
2014年5月16日,《生活垃圾焚烧污染控制标准》第二次修订版正式发布。在近4年时间里,我们曾先后向28个环保部门申请过生活垃圾焚烧厂排放数据的信息公开,也对多个垃圾焚烧厂进行过实地________。对比现实中民怨载道的问题,此次国标修订未能对症下药,在有
某学校新来了三位年轻老师,蔡老师、朱老师、孙老师,他们每人分别教生物、物理、英语、政治、历史和数学六科中的两科课程。其中,三个人有以下关系:①物理老师和政治老师是邻居;②蔡老师在三人中年龄最小;③孙老师、生物老师和政治老师三人经常一起从学校回家;④生物老师
PIF
最新回复
(
0
)