W工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20km的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了4项临时停工事件：事件1：5月20目至5月26日承包商的施工

admin2017-05-09 39

问题 W工程项目采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4km。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20km的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了4项临时停工事件：
事件1：5月20目至5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障：
事件2：应于5月24日交给承包商的后续图纸直到6月10日才交给承包商；
事件3：6月7日至6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨；
事件4：6月11日至6月14日的该地区的供电全面中断。
【问题】
承包商按规定的索赔程序针对上述4项临时停工事件向业主提出了索赔，试说明每项事件工期和费用索赔能否成立?说明理由。

选项

答案承包商按规定的索赔程序针对事件1～事件4临时停工事件向业主提出的索赔判断及理由如下：事件1：工期和费用索赔均不成立。理由：设备故障属于承包商应承担的风险。事件2：工期和费用索赔均成立。理由：延误图纸属于业主应承担的风险。事件3：工期索赔成立，设备和人工的窝工费用索赔不成立。理由：特大暴雨属于双方共同的风险。事件4：工期和费用索赔均成立。理由：停电属于业主应承担的风险。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Ifey777K

本试题收录于：招标采购合同管理题库招标师分类

招标采购合同管理

招标师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

招标采购合同管理

招标师

配筋混凝土桥梁承载能力检算评定，承载能力检算系数z，根据()检测结果确定。

预应力混凝土用金属波纹管抗渗漏性能试验，在规定的弯曲情况下，波纹管允许水泥浆泌水渗出，但不得渗出水泥浆()。

采用复合衬砌结构的公路隧道，分别将初期支护、模筑混凝土作为一个分部工程()。

国际单位制包括SI单位、SI词头和SI单位的十进倍数与整数单位三部分。()

国家对产品质量实行以抽查为主要方式的监督检查制度，抽查的样品应当在市场上或者企业成品仓库内的待销产品中任意抽取。()

SI是国际单位制的国际通用符号。目前，国际单位制为7个基本单位：长度、质量、时间、电流、热力学温度、物质的量、发光强度，其单位符号分别为：m、kg、s、A、K、mol、cd。()

关于t分布，下面哪一种说法是正确的()。

水泥混凝土中水泥对混凝土整体起胶凝和骨架作用。()

通过组织招标，某项目法人(以下称甲方)与某施工企业(以下称乙方)于2008年5月10日签订了合同协议书。合同条款部分内容如下：一、合同协议书中的部分条款(一)工程概况工程名称：商品住宅楼工程地点：市区工程内

关于酒的酶促、酶抑作用，正确的是

患者女性，32岁，腹胀、便秘，伴低热3个月。查体：腹平软，无压痛，全腹未触及包块，肠鸣音6～8/min。胃肠钡剂检查见：回肠末端、盲肠和升结肠肠腔狭窄、收缩、变形，黏膜皱襞紊乱。下列哪些为该病的手术指征为

以下不属于律师职业道德的基本内容的是；

利用航空摄影测量方法制作1：2000数字线划图时，先进行立体测图，再进行外业调绘的作业模式属于()模式。

甲将自己的房屋出租给乙，租期为2年，在租赁期间，甲又与丙签订了房屋买卖合同。根据合同法律制度的规定，下列表述中，正确的有()。

甲、乙双方约定，由丙每月代乙向甲偿还债务500元，期限2年。丙履行5个月后，以自己并不对甲负有债务为由拒绝继续履行。甲遂向法院起诉，要求乙、丙承担违约责任。法院应如何处理?()

在群体压力下，个人放弃自己的意见，而采取与大多数人一致的行为。这种现象属于()。

吐蕃

在TCP/IP参考模型中，传输层主要提供目的主机与源主机之间()。