首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路工程土方工程中,承包商没有在合同标明有松软石的地方遇到松软石,因此,工期提前1个月。但在另一合同中未标明坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石,开挖工作变得更加困难,工期因此拖延了5个月。由于工期拖延,使得施工不得不在雨季进行,按一般公认标准推算,影响工期
某公路工程土方工程中,承包商没有在合同标明有松软石的地方遇到松软石,因此,工期提前1个月。但在另一合同中未标明坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石,开挖工作变得更加困难,工期因此拖延了5个月。由于工期拖延,使得施工不得不在雨季进行,按一般公认标准推算,影响工期
admin
2009-05-15
55
问题
某公路工程土方工程中,承包商没有在合同标明有松软石的地方遇到松软石,因此,工期提前1个月。但在另一合同中未标明坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石,开挖工作变得更加困难,工期因此拖延了5个月。由于工期拖延,使得施工不得不在雨季进行,按一般公认标准推算,影响工期2个月。由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂,造成了实际生产率比原计划低得多,推算影响工期3个月。为此承包商准备提出索赔。
问题:(1)该项施工索赔能否成立?为什么?
(2)该索赔事件,应提出的索赔内容包括那两个方面?
(3)在工程施工中,通常可以提供的索赔证据有哪些?
(4)承包商提供的索赔文件有哪些?请协助承包商拟定一份索赔通知。
选项
答案
该项施工索赔能成立。施工中遇到在合同中未标明的更多坚硬岩,属于施工现场的施工条件与原来的勘测有很大差异,属于甲方的责任范围。 (2)包括费用索赔和工期索赔。 (3)可以提供的索赔证据有:1)招标文件、工程合同及附件、业主认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范等;2)工程各项有关设计交底记录,变更图纸,变更施工指令等;3)工程各项经业主或监理工程师签认的签证;4)工程现场记录;5)工程会计核算资料;6)国家、省、市有关影响工程造价、工期的文件、规定等。 (4)承包商应提供的索赔文件有:索赔信;索赔报告;详细计算书与证据。索赔通知的参考形式如下: 索 赔 通 知 致甲方代表(或监理工程师): 我方希望你方对工程地质条件变化问题引起重视。 1.在合同文件标明有松软石的地方未遇到松软石。 2.在合同文件未标明有坚硬岩石的地方遇到了坚硬岩石。 由于第1条,我方实际施工进度提前。 由于第2条,我方实际生产率降低,而引起进度拖延,并不得不在雨期施工。 上述施工条件变化,造成我方施工现场设计与原设计有很大不同,为此向你方提出工期索赔及费用索赔,具体工期及费用索赔依据及数额的计算在随后的索赔报告中。 承 包 商 年 月 日
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/IgFf777K
本试题收录于:
公路工程经济题库公路监理师分类
0
公路工程经济
公路监理师
相关试题推荐
箱形基础能适应地基局部的软硬不均,对于抵抗地震荷载的作用极为有利。()
关于屋顶的构造的说法错误的是()。
房屋建筑工程保修期从工程竣工验收之日起开始计算。()
从事房地产经纪活动的人员必须参加房地产经纪人的培训和考试,合格后在当地房地产行政主管部门和工商行政管理部门注册登记,取得《房地产经纪人资格证》。未取得《房地产经纪人资格证》的人员不得从事房地产经纪业务。目前,房地产经纪人的考试和注册管理资格,由县级建设行政
房地产估价师应持《房地产估价师注册证》到原注册管理机构申请重新办理注册手续,因为房地产估价师执业资格为三年,有效期满前三个月,申请注册应提交以下材料的是()。
关于各级房地产价格评估机构资格中,各级房地产价格评估机构的经营范围说法正确的是()。
公司债券的分类标准很多,我国的公司债券包括()。
下列关于定额计价方式与工程量清单计价方式差别的表述中,正确的是()。
分部分项工程费由()与分部分项工程量的乘积组成。
随机试题
中国政府倡议,共建“一带一路”恪守联合国宪章的宗旨和原则,坚持开放合作、和谐包容、市场运作、互利共赢。“一带一路”秉持的理念是()
200年10月17日,周某为其子陈某投保了生死两全保险,保险期限5年,保险费于当日一次缴清。2009年12月1日,陈某因盗窃罪被判处三年有期徒刑。2009年12月20日,陈某越狱,触电网身亡。关于本事例,保险人应
酗酒可引起活性明显升高的血清酶是
一男婴,8个月。已发热惊厥3天,诊断为“化脓性脑膜炎”。下述哪项处理不当
在甲公司的破产案件中,若人民法院裁定(),当事人可以向上一级人民法院提起上诉。
根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,金属门窗套、石材门窗套等,按设计图示尺寸以()计算。
一个与其他领土之间的大部分贸易保持着单独税率或其他单独贸易规章的地区为“单独关税区”。()
上海黄浦江和苏州河的长度分别为()。
()是中国的第一部纪传体通史,后世学者以之为史传文学之典范。
下图表示下丘脑神经细胞、垂体细胞、甲状腺细胞及它们分泌的激素之间的关系,研究表明物质乙是一种糖蛋白。请回答下列问题。 如果用物质丙饲喂正常动物,则物质甲、乙的分泌量的变化分别是______;如果用物质乙饲喂正常动物,则物质丙的分泌量______,原因
最新回复
(
0
)