建设工程施工合同履行期间承包人遇到不利物质条件后采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知了监理人。监理人没有发出任何指示，此种情况下，承包人有权要求发包人补偿( )。

admin2022-02-14 40

问题建设工程施工合同履行期间承包人遇到不利物质条件后采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知了监理人。监理人没有发出任何指示，此种情况下，承包人有权要求发包人补偿( )。

选项 A、工期
B、费用
C、利润
D、费用和利润
E、工期和利润

答案A,B

解析标准施工合同通用条款4.11.2规定，承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应及时发出指示，指示构成变更的。按变更条款的约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和(或)工期延误，由发包人承担。换句话说，此种情况下，承包人有权要求发包人补偿增加的费用和延误的工期。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Imp5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程施工合同履行期间承包人遇到不利物质条件后采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知了监理人。监理人没有发出任何指示，此种情况下，承包人有权要求发包人补偿( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自()无效。

某上级公司由于工作失误,将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙,乙据此与某建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中,上级公司发现有误,决定纠正错误,遂通知乙停止执行合同,乙与丙因此遭受损失,则()。

依据施工合同示范文本的规定,当发包人供应材料设备时,()。

建设工程合同不是()。

FIDIC合同条件规定,计入合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂列金额由()控制使用。

FIDIC土木工程合同条件规定,对工程师发布的(),承包商必须执行。

基于设计招标的特点,选择中标人时主要考虑各标书的()。

合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以()为原则的。

建筑工程一切险的保险期终止时间可以是(　　)日。

主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是(　　)。

外科救治感染性休克时不正确的做法是

本案是否属于行政诉讼的受案范围?假设被告在提交答辩状期间未提出证据，人民法院应当如何处理?

目前微机中常用的键盘包括()键键盘。

从会计职业关系角度讲，会计目标就是为会计职业关系中各个服务对象提供有用的会计信息。()

上市公司申请发行新股，被注册会计师出具(　　)审计报告的，要求所涉及的事项对发行人无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除。

上市公司持有面值1000元以上的股东人数不得少于()人。

做好数字出版产品策划有利于()。

【2015．广西】下列属于量化评价方法的是()。

Severalhelicoptersarepatrollingaroundthecity,______(唯恐有进一步的恐怖袭击).

建设工程施工合同履行期间承包人遇到不利物质条件后采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知了监理人。监理人没有发出任何指示，此种情况下，承包人有权要求发包人补偿( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

甲、乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则此合同自()无效。

某上级公司由于工作失误,将应交下级工厂甲的任务误发至下级工厂乙,乙据此与某建筑公司丙签订合同。该合同在执行过程中,上级公司发现有误,决定纠正错误,遂通知乙停止执行合同,乙与丙因此遭受损失,则()。

依据施工合同示范文本的规定,当发包人供应材料设备时,()。

建设工程合同不是()。

FIDIC合同条件规定,计入合同总价用于指定分包商所完成工作开支的暂列金额由()控制使用。

FIDIC土木工程合同条件规定,对工程师发布的(),承包商必须执行。

基于设计招标的特点,选择中标人时主要考虑各标书的()。

合同当事人希望通过仲裁作为解决争议的最终方式，则必须在合同中约定仲裁条款，因为仲裁是以()为原则的。

建筑工程一切险的保险期终止时间可以是( )日。

主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。

外科救治感染性休克时不正确的做法是

本案是否属于行政诉讼的受案范围?假设被告在提交答辩状期间未提出证据，人民法院应当如何处理?

目前微机中常用的键盘包括()键键盘。

从会计职业关系角度讲，会计目标就是为会计职业关系中各个服务对象提供有用的会计信息。()

上市公司申请发行新股，被注册会计师出具( )审计报告的，要求所涉及的事项对发行人无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除。

上市公司持有面值1000元以上的股东人数不得少于()人。

做好数字出版产品策划有利于()。

【2015．广西】下列属于量化评价方法的是()。

Severalhelicoptersarepatrollingaroundthecity,______(唯恐有进一步的恐怖袭击).

建筑工程一切险的保险期终止时间可以是(　　)日。

主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是(　　)。

上市公司申请发行新股，被注册会计师出具(　　)审计报告的，要求所涉及的事项对发行人无重大不利影响或者在发行前重大不利影响已经消除。