首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
背景资料: 某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供,由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120d,竣工时间提前奖励为3 000元/d,误期损失赔偿
背景资料: 某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供,由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120d,竣工时间提前奖励为3 000元/d,误期损失赔偿
admin
2019-05-16
32
问题
背景资料:
某建设单位和施工单位签订了某市政公用工程施工合同,合同中约定:建筑材料由建设单位提供,由于非施工单位原因造成的停工,机械补偿费为200元/台班,人工补偿费为50元/工日;总工期为120d,竣工时间提前奖励为3 000元/d,误期损失赔偿费为5 000元/d。
经项目经理机构批准的施工进度计划(单位:d)如下图所示。
施工过程中发生了如下事件:
事件一,工程进行中,建设单位要求施工单位对某一构件做破坏性试验,以验证设计参数的正确性。该试验需修建临时试验用房,施工单位提出建设单位应该支付该项试验费用和试验用房修建费用。建设单位认为,该试验费属建筑安装工程检验试验费,试验用房修建费属于建筑安装工程措施费中的临时设施费,该两项费用已包含在施工合同价中。
事件二:建设单位提供的建筑材料经施工单位清点入库后,在专业监理工程师的见证下进行了检验,检验结果合格。其后,施工单位提出,建设单位应支付建筑材料的保管费和检验费;由于建筑材料需要进行二次搬运,建设单位还应支付该批材料的二次搬运费。
事件三:①由于建设单位要求对工作B的施工图纸进行修改,致使工作B停工3d (每停ld影响30工日,10台班);②由于机械租赁单位调度的原因,施工机械未能按时进场,使工作C的施工暂停5d(每停1d影响40工日,10台班);③由于建设单位负责供应的材料未能按计划到场,工作E停工6d(每停ld影响20工日,5台班)。施工单位就上述三种情况按正常的程序向项目监理机构提出了延长工期和补偿停工损失的要求。
事件四:在工程竣工验收时,为了鉴定某个关键构件的质量,总监理工程师建议采用试验方法进行检验,施工单位要求建设单位承担该项试验的费用。 该工程的实际工期为122d。
事件一中建设单位的说法是否正确?为什么?
选项
答案
(1)事件一中建设单位的说法不正确。 (2)理由: ①建筑安装工程费(或检验试验费)中不包括构件破坏性试验费; ②建筑安装工程措施费中的临时设施费不包括试验用房修建费用。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Itnu777K
本试题收录于:
市政公用工程管理与实务题库一级建造师分类
0
市政公用工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
某城市高架桥工程,全桥共56跨,每跨长30m,桥梁上部结构为预应力简支工梁,下部结构为☆1.2m×2棵钻孔灌注桩上接承台、墩柱。桩孔的设计埋深为18m,需穿透2层砂层和1层☆3~4m的砂砾石层,采用反循环钻孔工艺。钻进作业前,作业场地经简单平整后即挖坑埋设
《城市供热管网工程施工及验收规范》中规定的热力管道施焊单位应具备的条件不包括()。
综合单价是按招标文件中分部分项()项目的特征描述确定的。
在热力管道的施工过程中,热力管道的连接主要有下面的哪几项:()。
储配站应符合城市规划要求,与周围建筑物的防火间距,必须符合现行()中的规定,并远离居民稠密区,大型公共建筑物等。
管道保温必须按设计规定的位置,大小和数量设置(),并填充()相近的软质材料。
埋地燃气管道,当设计输气压力为1.0MPa时,其气密性试验压力为()。
园林用水类型有()。
钢筋混凝土桥梁施工时,混凝土浇筑前应进行检查,检查钢筋及预埋件的位置,规格,还要检查()。
钢筋混凝土扶壁式挡土墙因沿墙长加筑了(),使墙面与墙踵板联结,故受力条件好,在高墙时采用,比钢筋混凝土悬臂式挡土墙经济。
随机试题
刘某和王某因涉嫌抢劫罪被检察院提起公诉,出现下列哪种情形将导致案件必须按照普通程序审理?()
评估顾客信用的“5C”评估法中的“5C”包括()
胸痹的主要病机为()
贾某由于生意失败,将自己的工厂抵押给他人,债务到期后债权人将其诉诸法院,法院判决贾某败诉,该工厂由法院组织拍卖。法院组织有关部门查封该厂时,贾某鼓动厂里几百名工人阻止有关部门人员进入,而且还扬言谁敢封就干掉谁,最后导致好几名工作人员受伤,经鉴定是轻伤害。贾
《旅行社条例》规定,外商投资旅行社不得经营中国内地居民()及赴港、澳、台旅游的业务,但是另有规定的除外。
254个志愿者来自不同的单位,任意两个单位的志愿者人数之和不少于20人,且任意两个单位志愿者的人数不同,问这些志愿者所属的单位数最多有几个?
根据以下资料,回答下列问题。2016年,全国民间固定资产投资365219亿元,比上年名义增长3.2%,增速比1—11月份提高0.1个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资的比重为61.2%,比1—11月份降低0.3个百分点,比上年降低3个百分
宋代是我国手工业与商业蓬勃发展的时期,历史学家研究发现,宋代民间崇拜的神灵被认为除了具备驱灾治病、保境安民等传统农业社会型的神灵外,还开始拥有诸如预告物价、保护商贾等神灵。下列观点与这一历史现象所蕴含的哲学原理相同的是()
【T1】Fathersexposedtopoisonoussubstancesareprobablyjustaslikelytobethecauseofdefectsintheirunborninfantsasmo
【B1】【B17】
最新回复
(
0
)