某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图4．1所示。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表4．1。工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件：事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成

admin2019-08-19 45

问题某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如图4．1所示。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见表4．1。

工程施工到第4周时进行进度检查，发生如下事件：
事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840m³，工作持续时间未变。
事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人员窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25m³。
事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20m³，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5 000元。
事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元／台班，折旧费为100元／台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1 200元。
事件5：第8周末，由于业主未及时提供图纸，E工作无法开始工作，图纸到第10周末才提供给承包商，但是施工单位的机具在第9周末出现故障，到第11周末才修好，E工作开始工作。
问题：
若施工单位在第4周末就B、C、D工作出现的进度偏差提出工程延期的要求，工程师应批准工程延期多长时间?说明理由。

选项

答案(1)工程师应批准工程延期2周。 (2)理由：施工中发现地下文物造成D工作拖延，不属于施工单位原因。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Iy75777K

本试题收录于：建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类

建设工程造价案例分析

一级造价工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程造价案例分析

一级造价工程师

咨询工程师的责任心表现在(　　)。

在采用非代理型CM模式时，业主对工程费用不能直接控制，为了保全CM单位加强费用控制工作，业主往往要求CM单位事先确定GMP价，以下对GMP的叙述中，正确的是(　　)。

建设工程工程量清单计价活动应遵循()的原则。

对于建设工程质量，有了政府的质量监督和监理单位的质量控制应(　　)实施者自身的质量控制。

在国外工程咨询公司的服务内容中，除了(　　)之外，其余各阶段工作业主都可单独委托工程咨询公司来完成。

依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列关于分包工程的安全生产责任的表述中，正确的是(　　)。

《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程开工前，()应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

建设工程进度控制的全过程控制中要注意的问题是(　　)。

建立信息系统的教育件包括()。

组织内部各部分之间所确立的较为稳定的相互关系和联系方式为()。

以下各项中属于我国《票据法》所规定的票据时效起算日的有()

以解毒消痈，化痰散结，活血祛瘀为主要功用的方剂是()

上述案例中，谁能够充当行政诉讼原告?可向何地法院提起诉讼?

下列事项中，承包人要求的费用索赔不成立的是()。

贷款人在行使不安抗辩权时必须尽到的法定义务有()。

下列关于采用双倍余额递减法计提固定资产折旧的说法中，正确的是()。

某些青少年喜欢在身上刺各类纹身，并打唇环、鼻环，这类青少年属于()。

整体和部分的关系是()。

若f(x)不变号，且曲线y=f(x)在点(1，1)处的曲率圆为x2+y2=2，则函数f(x)在区间(1，2)内

Panel和Applet的默认的布局管理器是

建设工程造价案例分析

一级造价工程师

咨询工程师的责任心表现在( )。

在采用非代理型CM模式时，业主对工程费用不能直接控制，为了保全CM单位加强费用控制工作，业主往往要求CM单位事先确定GMP价，以下对GMP的叙述中，正确的是( )。

建设工程工程量清单计价活动应遵循()的原则。

对于建设工程质量，有了政府的质量监督和监理单位的质量控制应( )实施者自身的质量控制。

在国外工程咨询公司的服务内容中，除了( )之外，其余各阶段工作业主都可单独委托工程咨询公司来完成。

依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列关于分包工程的安全生产责任的表述中，正确的是( )。

《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程开工前，()应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

建设工程进度控制的全过程控制中要注意的问题是( )。

建立信息系统的教育件包括()。

组织内部各部分之间所确立的较为稳定的相互关系和联系方式为()。

以下各项中属于我国《票据法》所规定的票据时效起算日的有()

以解毒消痈，化痰散结，活血祛瘀为主要功用的方剂是()

上述案例中，谁能够充当行政诉讼原告?可向何地法院提起诉讼?

下列事项中，承包人要求的费用索赔不成立的是()。

贷款人在行使不安抗辩权时必须尽到的法定义务有()。

下列关于采用双倍余额递减法计提固定资产折旧的说法中，正确的是()。

某些青少年喜欢在身上刺各类纹身，并打唇环、鼻环，这类青少年属于()。

整体和部分的关系是()。

若f(x)不变号，且曲线y=f(x)在点(1，1)处的曲率圆为x2+y2=2，则函数f(x)在区间(1，2)内

Panel和Applet的默认的布局管理器是

咨询工程师的责任心表现在(　　)。

在采用非代理型CM模式时，业主对工程费用不能直接控制，为了保全CM单位加强费用控制工作，业主往往要求CM单位事先确定GMP价，以下对GMP的叙述中，正确的是(　　)。

对于建设工程质量，有了政府的质量监督和监理单位的质量控制应(　　)实施者自身的质量控制。

在国外工程咨询公司的服务内容中，除了(　　)之外，其余各阶段工作业主都可单独委托工程咨询公司来完成。

依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列关于分包工程的安全生产责任的表述中，正确的是(　　)。

建设工程进度控制的全过程控制中要注意的问题是(　　)。