首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
【背景材料】 某厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房建造时,厂房地坪范围内的耕植土应清除,基础必须埋在老土层下2.00m处。为此,业主在“三通一平”阶段就委任土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高,故在施工招标文件中指出,施工单位无
【背景材料】 某厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房建造时,厂房地坪范围内的耕植土应清除,基础必须埋在老土层下2.00m处。为此,业主在“三通一平”阶段就委任土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高,故在施工招标文件中指出,施工单位无
admin
2009-05-29
32
问题
【背景材料】
某厂房建设场地原为农田。按设计要求在厂房建造时,厂房地坪范围内的耕植土应清除,基础必须埋在老土层下2.00m处。为此,业主在“三通一平”阶段就委任土方施工公司清除了耕植土并用好土回填压实至一定设计标高,故在施工招标文件中指出,施工单位无须再考虑清除耕植土问题。然而,开工后,施工单位在开挖基坑(槽)时发现,相当一部分基础开挖深度虽已达到设计标高,但仍未见老土,且在基础和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。
问题:
1.在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时,承包商应该怎么办?
2.根据修改的设计图纸,基础开挖要加深加大。为此,承包商提出了变更工程价格和延长工期的要求。请问承包商的要求是否合理?为什么?
3.对于工程施工中出现变更工程价款和工期的事件之后,甲、乙双方需要注意哪些时效性问题?
4.对合同中未规定的承包商义务,合同实施过程又必须进行的工作,你认为应如何处理?
选项
答案
1.承包商应该按以下步骤处理。 第一步,根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时,承包方应及时通知甲方,要求对原设计进行变更。 第二步,在建设工程施工合同文件规定的时限内,向甲方提出设计变更价款和工期顺延的要求。甲方如确认,则调整合同;如不同意,应由甲方在合同规定的时限内,通知乙方就变更价格进行协商,协商一致后,修改合同。若协商不一致,按工程承包合同纠纷处理方式解决。 2.承包商的要求合理。因为工程地质条件的变化,不是一个有经验的承包商能够合理预见到的,属于业主风险。基础开挖加深加大必然增加费用和延长工期。 3.在出现变更工程价款和工期事件之后,甲、乙双方主要应注意: (1)乙方提出变更工程价款和工期的时间; (2)甲方确认的时间; (3)、双方对变更工程价款和工期不能达成一致意见时的解决办法和时间。 4.一般情况下,可按工程变更处理,其处理程序参见问题1答案的第二步,也可以另行委托施工。
解析
要根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定来解答本案例的问题。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/J3M5777K
本试题收录于:
设备监理综合实务与案例分析题库注册设备监理师分类
0
设备监理综合实务与案例分析
注册设备监理师
相关试题推荐
根据《行政处罚法》的规定,违法行为在()年之内未被发现的,不再给予行政处罚,法律另有规定的除外。
《中华人民共和国土地管理法》规定,中华人民共和国实行土地的()。
建设项目选址是城市规划局依据规划、法规对建设项目地址进行确认或选择,其中确认的含义是:
就我国来说,政府经济的基本职能内容的界定,一般包括()方面的内容。
根据《城乡规划法》的规定,对城乡建设的违法行为所承担的法律责任,包括()
在城市总体规划审批管理工作中,下列审查的重点内容有误的是()。
根据《城市排水工程规划规范》的规定,下列关于城市排水工程规划的主要内容表述中不正确的是()。
公民、法人或者其他组织应当在知道具体行政行为之日起()日内提出行政复议申请。
根据《城市道路绿化规划与设计规范》的要求,绿地采用通透式配置的是()。
下列()是编制分区规划的主要任务。
随机试题
66)Timespentinawell-decoratedbookshopcanbemostenjoyable,whetheryouareakeenbook-loverormerelytheretobuyanic
A.呼吸道损害B.消化道损害C.两者均有D.两者均无有机溶剂中毒可有的临床损害是
解除因腹部加压引起迷走神经反应的首要措施是
某种有效期为3年的药物,其生产日期为2017年9月6日,则该药可使用到
气象信息综合服务系统中的通信系统对()的信息接收、存储、转发。
资本资产定价模型的提出者是()
甲市王某违反《治安管理处罚法》被乙市丙区公安分局处以拘留5天的处罚,王某不服向乙市公安局申请复议,乙市公安局将处罚结果变更为罚款500元。王某仍然不服,遂向法院提起行政诉讼。对此案有管辖权的法院是()。
Ithinkit’sthedriverratherthanthepassengerswho______fortheaccident.
某企业最近推出的一款指甲钳,在刀口上方装了放大镜,特别适合眼花的老年人使用,卖得很红火。这个事例体现了经济学原理在日常生活中的应用。对此,下列说法正确的是()。
A、Martindoesn’ttakegoodcareofknives.B、ItisnoneofMartin’sbusiness.C、Hewantstofindabetterknife.D、Hewantstof
最新回复
(
0
)