背景资料：某施工单位承接了一4×20m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础，墩身平均高10m。项目为单价合同，且全部钢筋由业主提供，其余材料由施工单位自采或自购。在离本工程不远的江边有丰富的砂源，经检验，砂的质量符合要求。采砂点位于一跨江大桥下游150

admin2017-01-07 51

问题背景资料：
某施工单位承接了一4×20m简支梁桥工程。桥梁采用扩大基础，墩身平均高10m。项目为单价合同，且全部钢筋由业主提供，其余材料由施工单位自采或自购。在离本工程不远的江边有丰富的砂源，经检验，砂的质量符合要求。采砂点位于一跨江大桥下游150m处，施工用砂均取自这里。项目部拟就14～34排架组织流水施工，如下表所示。

注：表中排架由基础、墩身和盖梁三部分组成。
根据施工组织和技术要求，基础施工完成后至少10d才能施工墩身。
施工期间，还发生了如下事件：
事件一：由于业主大型安装设备的进场，业主委托承包人对一旧桥进行加固。加固工程中的施工项目在原合同中有相同项目，承包人要求直接采用相关单价来处理加固费用。
事件二：在桥梁基础开挖完成后，施工项目负责人组织施工人员、质检人员对槽基几何尺寸和标高这两项隐蔽工程进行了检查和验收，随即进入下一道工序。
事件三：施工单位准备开始墩身施工时，由于供应人的失误，将一批不合格的钢筋运到施工现场，致使墩身施工推迟了10d开始，承包人拟就此向业主提出工期和费用索赔。
问题：
针对事件3，承包人是否可以提出工期和费用索赔?说明理由。

选项

答案可以。因为首先造成墩身施工推迟是由于业主的原因，而且该推迟会使工期延长，并会带来人员、设备的窝工，所以承包商可以提出工期和费用索赔。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/JAkw777K

本试题收录于：公路工程管理与实务题库二级建造师分类

公路工程管理与实务

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

公路工程管理与实务

二级建造师

从事市政公用工程压力管道焊接的焊工，必须持有有关部门统一印制的《特种设备作业人员证》，并在有效期内，该有关部门是指()。

下列关于改性沥青混合料拌合时间的说法中，错误的是()。

水泥混凝土面层组成材料中，粗集料最大粒径碎石不应大于()mm。

锚具、夹具及连接器进场验收时，应按出厂合格证和质量证明书核查其锚固性能类别、型号、规格、数量，确认无误后进行()。

护栏按其结构划分不包括(　　)。

公民、法人或者其他组织向人民法院起诉，人民法院已经受理的()。

现在新能源车越来越多，充电桩都不够用了，有人提议通过众筹建设更多充电桩。对此，你怎么看？

我国的人民法院包括()

用来证明论点的理由和根据是()

A．SARS、流感B．霍乱、手足口病C．流行性乙型脑炎、登革热D．登革热、SARSE．手足口病、登革热在上述疾病中，属于呼吸道传染病的是

工程项目部按《计量器具管理目录》规定，B类计量器具可以()。

根据我国《合同法》的规定，无效合同自()时起没有法律效力。

建设工程项目在开工前进行质量监督时，项目参与各方参加首次监督会议，公布()，并提出第一次监督检查。

()是实施英语教学过程的教学思想、方法模式、技术手段这三方面动因的简单集成，是教学思维对其三方面动因进行思维策略加工而形成的方法模式。

ASCII码(含扩展)可以用一个字节表示，则可以表示的ASCII码值个数为()。

公路工程管理与实务

二级建造师

从事市政公用工程压力管道焊接的焊工，必须持有有关部门统一印制的《特种设备作业人员证》，并在有效期内，该有关部门是指()。

下列关于改性沥青混合料拌合时间的说法中，错误的是()。

水泥混凝土面层组成材料中，粗集料最大粒径碎石不应大于()mm。

锚具、夹具及连接器进场验收时，应按出厂合格证和质量证明书核查其锚固性能类别、型号、规格、数量，确认无误后进行()。

护栏按其结构划分不包括( )。

公民、法人或者其他组织向人民法院起诉，人民法院已经受理的()。

现在新能源车越来越多，充电桩都不够用了，有人提议通过众筹建设更多充电桩。对此，你怎么看？

我国的人民法院包括()

用来证明论点的理由和根据是()

A．SARS、流感B．霍乱、手足口病C．流行性乙型脑炎、登革热D．登革热、SARSE．手足口病、登革热在上述疾病中，属于呼吸道传染病的是

工程项目部按《计量器具管理目录》规定，B类计量器具可以()。

根据我国《合同法》的规定，无效合同自()时起没有法律效力。

建设工程项目在开工前进行质量监督时，项目参与各方参加首次监督会议，公布()，并提出第一次监督检查。

()是实施英语教学过程的教学思想、方法模式、技术手段这三方面动因的简单集成，是教学思维对其三方面动因进行思维策略加工而形成的方法模式。

ASCII码(含扩展)可以用一个字节表示，则可以表示的ASCII码值个数为()。

护栏按其结构划分不包括(　　)。