首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某公路工程施工合同,合同总价为6000万元,合同工期为6个月,合同签订日期为1月初,从当年2月份开始施工。合同规定: (1)预付款按合同价的20%支付,支付预付款及进度款达到合同价的40%时,开始抵扣预付工程款,在下月起各月平均扣回。 (2)质量保证金按合
某公路工程施工合同,合同总价为6000万元,合同工期为6个月,合同签订日期为1月初,从当年2月份开始施工。合同规定: (1)预付款按合同价的20%支付,支付预付款及进度款达到合同价的40%时,开始抵扣预付工程款,在下月起各月平均扣回。 (2)质量保证金按合
admin
2022-10-28
26
问题
某公路工程施工合同,合同总价为6000万元,合同工期为6个月,合同签订日期为1月初,从当年2月份开始施工。合同规定:
(1)预付款按合同价的20%支付,支付预付款及进度款达到合同价的40%时,开始抵扣预付工程款,在下月起各月平均扣回。
(2)质量保证金按合同价的5%扣留,从第一个月开始按各月结算工程款的10%扣留,扣完为止。
(3)工期提前1天奖励10000元,推迟1天罚款20000元。费用在最后一个月进度款中支付或扣除。
(4)合同规定,当物价比签订合同时上涨大于等于5%时,依当月应结算价款的实际上涨幅度按如下公式调整:P=P
0
×(0.15A/A
0
+0.60B/B
0
+0.25)。其中0.15为人工费在合同总价中比重,0.60为材料费在合同总价中比重。单项上涨小于5%者不予调整,其他情况均不予调整。
工程如期开工后,在施工过程中发生如下事件:
事件一:4月份赶上雨期施工,由于采取防御措施,造成施工单位费用增加2万元;中途机械发生故障检修,延误工期1天,费用损失1万元。
事件二:5月份由于公网连续停电2天,造成停工,使施工单位损失3万元。
事件三:6月份由于业主设计变更,造成施工单位返工费损失5万元,并损失工期2天,且又停工待图15天,窝工损失6万元。
事件四:为赶工期,施工单位采取赶工措施,增加赶工措施费5万元,使工程不仅未拖延,反而比合同工期提前10天完成。
假定以上损失工期均在关键路线上,索赔费用可在当月付款中结清。
该工程各月实际完成产值见表6.1(各索赔费用不包括在内)。各月实际造价指数见表6.2。
问题:
事件一至事件四中,施工单位是否可以提出索赔?说明理由。施工单位可索赔工期多少?费用多少?
选项
答案
(1)事件一至事件四中,施工单位可以提出以下索赔: 事件一:雨期施工,造成费用、工期的增加,应该是承包方应该承担的风险,不能索赔费用和工期。 事件二:由于公网连续停电造成停工、费用损失是业主应该承担的风险,可以进行费用和工期的索赔。 事件三:由于业主设计变更造成的费用增加或损失和工期的增加属于业主应该承担的,可以进行费用和工期的索赔。 事件四:为赶工期,施工单位采取赶工措施,增加赶工措施费,施工单位自行赶工,不能索赔费用。 以上损失工期均在关键路线上,因此非施工单位责任造成的工期增加都是可以索赔的。 (2)工期索赔计算: 可以索赔的事件有事件二和事件三。 事件二中,公网停电2天(非承包商原因,属业主风险)。 事件三中的设计变更是发包商责任:导致承包商返工时间2天(业主原因);导致承包商停工待图15天(业主原因)。 故可索赔工期为:2+2+15=19(天)。 (3)费用索赔计算: 公网停电损失3万元(非承包原因,属业主风险)。 返工损失5万元(业主原因)。 停工待图损失6万元(业主原因)。 故可索赔费用为:3+5+6=14(万元)。 因此,工期索赔19天,费用索赔14万元。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/JM75777K
本试题收录于:
建设工程造价案例分析题库一级造价工程师分类
0
建设工程造价案例分析
一级造价工程师
相关试题推荐
自()年第一个基于PC的项目管理软件出现至今。
部分建设工程文件档案资料的产生有规律性(如各类报批文件),但还有相当一部分文件档案资料产生是由具体工程事件引发的,因此建设工程文件档案资料是有()的。
施工阶段的监理资料包括()内容。
监理工程师应当按照工程监理规范的要求,采用()等形式对建设工程实施监理。
按职能分解的监理组织形式一般适合于( )。
组织设计确定各部门的职能,应使( )的领导、检查、指挥灵活,达到指令传递快、信息反馈及时。
监理企业履行委托监理合同时发生的成本是( )。
建设工程质量现有控制来自( )。
施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度,制定安全生产规章制度和操作规程,对所承担的建设工程进行( )安全检查,并做好安全检查记录。
下列合同中,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销的有()。
随机试题
()yououghttodoistoseeadoctor.
紫苏可治疗下列何种疾病
女性,孕37周,以重度子痫前期入院,治疗药物首选
某村村民在水库中捕鱼时打捞上一具尸体,村民立即向公安机关报案,公安机关立即赶赴现场进行勘验检查,因尸体已经高度腐烂,无法查清该尸体的身份,这给破案带来了极大的难度,但是可以肯定的是,该尸体背部以及腹部有刀伤,可以排除自杀,公安机关负责人认为该案侦破的难度很
房地产拥有者将该房地产委托给信托公司,信托公司根据委托者要求进行管理,帮委托者获取溢价,这是房地产的哪种投资方式()
房地产生产方式经历长时期的改革发展,综合开发后的住宅小区呈现的特点是()。
属于通用分拣机的有()。
根据我国《合同法》的规定,以下合同属于实践性合同的是()。
AgoodexampleofagroupofnationsworkingtogetherforthecommongoodistheEuropeanEconomicCommunity,orthe"CommonMar
Duringthetwentiethcentury,theUnitedStatesparticipatedintwomajorwarsthatrequiredthenationto【C1】________itsresour
最新回复
(
0
)