根据《标准施工招标文件》，在履行合同过程中，由于发包人( )造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。

admin2022-11-02 192

问题根据《标准施工招标文件》，在履行合同过程中，由于发包人( )造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。

选项 A、因合同中某项工作质量未达标准，要求暂停施工
B、增加合同工作内容
C、改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性
D、按合同约定及时支付预付款
E、提供图纸延误

答案B,C,E

解析在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照合同规定的办法办理。①增加合同工作内容；②改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；③发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；④因发包人原因导致的暂停施工；⑤提供图纸延误；⑥未按合同约定及时支付预付款、进度款；⑦发包人造成工期延误的其他原因。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/JNkJ777K

本试题收录于：建设工程施工管理题库二级建造师分类

建设工程施工管理

二级建造师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

根据《标准施工招标文件》，在履行合同过程中，由于发包人( )造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。

建设工程施工管理

二级建造师

变性椎间盘导致相邻椎体部分(终板)Ⅱ型信号改变为

信噪比是MRI最基本的质量参数，其正确的概念表述应为

目前我国石油化工厂中的塔类设备，普遍采用的吊装方法是()。

承包方和发包方应在合同条款中，对()事项进行约定。

对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行“三检”制度，即()。

幼儿园环境创设应有效促进幼儿的发展，对于小班幼儿活动区的设置，下列做法正确的是()

中国公司甲与自己设在美国特拉华州的公司乙签订了一份合同，合同中没有约定适用法律，但均约定一切争议由中国法院管辖，则下列选项正确的是：

流动资产包括()。

二次接线系统的工作电压一般不超过多少?

事故处理需要进行设计变更的应()。

下列选项中，不会引起收入水平的上升的是()。

社会工作专业伦理是社会工作专业价值观的(　　)。

(2012年下半年)根据GB／T11457—006标准，软件开发方法是(12)。

下列关于综合布线的描述中，正确的是()。

根据《标准施工招标文件》，在履行合同过程中，由于发包人( )造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润。

建设工程施工管理

二级建造师

变性椎间盘导致相邻椎体部分(终板)Ⅱ型信号改变为

信噪比是MRI最基本的质量参数，其正确的概念表述应为

目前我国石油化工厂中的塔类设备，普遍采用的吊装方法是()。

承包方和发包方应在合同条款中，对()事项进行约定。

对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行“三检”制度，即()。

幼儿园环境创设应有效促进幼儿的发展，对于小班幼儿活动区的设置，下列做法正确的是()

中国公司甲与自己设在美国特拉华州的公司乙签订了一份合同，合同中没有约定适用法律，但均约定一切争议由中国法院管辖，则下列选项正确的是：

流动资产包括()。

二次接线系统的工作电压一般不超过多少?

事故处理需要进行设计变更的应()。

下列选项中，不会引起收入水平的上升的是()。

社会工作专业伦理是社会工作专业价值观的( )。

(2012年下半年)根据GB／T11457—006标准，软件开发方法是(12)。

下列关于综合布线的描述中，正确的是()。

社会工作专业伦理是社会工作专业价值观的(　　)。