某高速公路根据法律规定通过公开招标，建设单位与施工单位按《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)签订了施工合同。施工合同约定，按实际完成工程量以合同清单单价进行结算。合同约定工期每拖延工期1天，交纳违约金1万元，工期每提前1天，奖励1万元。

admin2022-03-24 54

问题某高速公路根据法律规定通过公开招标，建设单位与施工单位按《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)签订了施工合同。
施工合同约定，按实际完成工程量以合同清单单价进行结算。合同约定工期每拖延工期1天，交纳违约金1万元，工期每提前1天，奖励1万元。
该项目大桥3号墩桩基钻孔(该工作位于关键线路上)过程中多次遇到设计中未标示的溶洞和裂隙，导致多次塌孔、漏浆，成孔较计划推迟30天完成，并因处理塌孔漏浆增加费用5万元。
完成桩基施工后，经检测发现其中一根桩存在严重缺陷，经设计单位验算，需补桩一根，同时加大承台。业主根据设计单位提供的变更施工图下达了变更指令。此项变更增加一根钻孔灌注桩，按合同单价计算金额为18万元，钢筋混凝土承台体积增加，按合同单价计算金额为3万元，并因此在关键的工作面上再延误20天。
由于上述两个原因，现浇箱梁推迟开工50天。监理人下达指令，要求承包人调整计划，确保按合同工期竣工。因工期缩紧，不得不安排冬季施工(原计划冬季不进行施工)，增加冬季施工措施费60万元。同时为了方使支架搭设，承包人将桥下一灌溉渠拆除，箱梁完成施工后又进行了恢复。因冬季施工工效较低，养护时间延长，经过努力最终工程完工时间仍超出合同约定时间10天。
问题：
塌孔漏浆发生后，承包人按合同约定程序提交了索赔意向，该桩完成钻孔后承包人向监理人提交了一份索赔申请，要求补偿费用5万元、增加管理费3000元／天(经监理人核准)、利润1万元／天，合计增加44万元，延长工期30天。业主下发了变更设计图后，承包人向监理人提交了变更报告，变更增加工程价款21万元，同时提交一份索赔报告要求延长工期20天。请问上述两项索赔及变更是否成立?

选项

答案(1)图纸中未标明有地下溶洞，是承包人不可预见的情况，因此发生塌孔漏浆，产生额外费用，并延误了工期。根据施工合同条款，承包人提出的索赔理由应予以支持，可以索赔费用和工期。应批准的索赔费用为处理费用5万元、管理费9万元，延长工期30天。按合同约定，不能索赔利润。 (2)由于承包人施工造成工程质量缺陷，由此产生的返工、修复费用及损失由承包人承担。因此增加基桩及加大承台的工程量不能给予计量支付。工期延长的请求不予支持。

解析

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/JTq5777K

本试题收录于：建设工程监理案例分析题库一级监理工程师分类

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

建设工程监理案例分析

一级监理工程师

雇主的索赔款额可在合同价格和付款证书中列为()。

必须由设备监理工程师亲自处理(有的需报业主批准)的重要问题有()。

()对于在安装、施工阶段业主方职责的说明是正确的。

()，是指由一定机关或组织事先拟定的对当事人订立相关合同起示范作用的合同文本。

发包人、采购人在招标过程中，当委托监理单位代理招标时，发包人、采购人与监理单位之间因签订代理合同而产生()法律关系。

()，是指人们的社会关系为法律规范调整时，在当事人之间形成的权利和义务关系。

下列各项中，承担违约责任的主要方式是()。

()仅适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。因此采用这种合同类型要求发包人必须准备详细全面的设计图纸和各项说明，使承包人能准确计算工程量。

()是指设备出卖人将设备的所有权转让于买受人，买受人支付价款的合同。

普通水煤气管，适用于工作压力不超出()的管道。

逆城镇化

胸痛彻背，心悸气促，面色唇甲青紫，大汗淋漓，四肢厥冷，脉沉微欲绝，其病机是

药品成分的含量与国家药品标准或者省、自治区、直辖市药品标准规定不符合的、超过有效期的、其他不符合药品标准规定的药品是

A、氢氧化钙糊剂B、氧化锌丁香油糊剂C、聚羧酸水门汀D、甲醛甲酚E、磷酸水门汀年轻恒牙冠折露髓牙根未形成，选盖髓药物

法院正在审理中的因被侵权而很可能获得的赔偿款应确认为资产。()

根据《中华人民共和国公务员法》，工作年限满()，或者距国家规定的退休年龄不足五年，且工作年龄满()的，本人自愿提出申请，经任免机关批准，可以提前退休。

党的十八届五中全会提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念。请谈谈审计机关如何推进“创新”发展理念。

有关网络描述正确的是()。

请根据下图所示网络结构回答下列问题。如果需要IP地址为59．67．151．128的主机使用第三方软件监控路由器RG的运行状态，请写出路由器RG必须支持的协议名称。