首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
工程
某工程,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土方开挖工程。施工过程中发生如下事件: 事件一:乙施工单位开挖土方时,因雨季下雨导致现场停工3d,在后续施工中,乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道,因抢修导致现场停7d。为此,甲施工
某工程,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土方开挖工程。施工过程中发生如下事件: 事件一:乙施工单位开挖土方时,因雨季下雨导致现场停工3d,在后续施工中,乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道,因抢修导致现场停7d。为此,甲施工
admin
2012-08-30
31
问题
某工程,甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土方开挖工程。施工过程中发生如下事件:
事件一:乙施工单位开挖土方时,因雨季下雨导致现场停工3d,在后续施工中,乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道,因抢修导致现场停7d。为此,甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工期延期10d和费用补偿2万元(合同约定,窝工综合补偿2000元/d)的请求。
事件二:为赶工期,甲施工单位调整了土方开挖方案,并按约定程序进行了调整,总监理工程师在现场发现乙施工单位未按调整后的土方开挖方案施工并造成围护结构变形超限,立即向甲施工单位签发《工程暂停令》,同时报告了建设单位。乙施工单位未执行指令仍继续施工,总监理工程师及时报告了有关主管部门,后因围护结构变形过大引发了基坑局部坍塌事故。
事件三:甲施工单位凭施工经验,未经安全验算就编制了高大模板工程专项施工方案,经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时,就开始搭设高大模板,施工现场安全生产管理人员则由项目总工程师兼任。
事件四:甲施工单位为便于管理,将施工人员的集体宿舍安排在本工程尚未竣工验收的地下车库内。
指出事件四中甲施工单位的做法是否妥当,说明理由。
选项
答案
事件四中甲施工单位的做法不妥。理由:依据《建设工程安全生产管理条例》,施工单位不得在工程尚未竣工验收的建筑物内设置员工集体宿舍。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/JUQu777K
本试题收录于:
建筑工程管理与实务题库一级建造师分类
0
建筑工程管理与实务
一级建造师
相关试题推荐
为保证悬臂浇筑钢筋混凝土箱梁梁底高程在设计范围内,下列说法正确的有()。[2010年真题]
悬臂浇筑法施工刚构桥的挂篮由悬吊系统、行走系统和()组成。[2007年真题]
关于钢筋混凝土结构构造裂缝防治措施的说法,错误的是()。[2013年真题]
【背景资料】某企业承建的高速公路工程项目,路线长20km,水泥稳定混凝土基层为双层结构,总厚38cm,面积为505000m2,项目将拌合站设于路线第5公里,距离主线400m处,根据施工计划必须每日完成单幅约600m。为此,项目部投入了一台450t/h水泥
【背景资料】某大型桥梁工程,主跨为50m预应力钢筋混凝土简支T形梁,T形梁施工采用预制吊张,预应力采用后张法施工。施工单位项目部对该工程施工现场的生产要素管理作了详细的安排。施工的组织形式采取矩阵式管理组织形式。施工中所使用的钢材为预应力钢绞线。为了达到
【背景资料】某施工单位承接了一段长30km的沥青混凝土路面施工改建任务,路面结构为:6cm厚AC一20下面层摊铺、5cm厚AC—16中面层摊铺、4cm厚SBS改性沥青SMA上面层摊铺。其中基层采用厂拌水泥稳定碎石,基层厚40cm,分两层施工。底基层为18
在建设项目中,根据签订的合同,具有独立施工条件的工程是()。
滑模爬升时承载体受力处的强度应大于()MPa。
背景材料:某高速公路施工合同段在建设单位、设计单位、施工单位、监理单位的共同努力下,施工单位精心组织施工,按质按量如期完成工程合同,符合交工验收条件后,经监理工程师同意,施工单位向项目法人提出了交工验收申请。问题:参加交工验收各单位
建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为()。
随机试题
A.脾B.胃C.肾D.肝E.肺“水火之宅”是指
以下哪些属烷化剂抗肿瘤药
张某是某大学学生,在校强奸某一女生后潜逃回家,其父得知情况后,对其错误进行严辞训斥,并说“法网恢恢,疏而不漏”,根据法律的规定,其应当到公安机关自首,张某通过学习法律也得知如果自己自首可能会得到从轻处罚。张某自首后,人民法院依法判处其有期徒刑7年。此事反映
在业绩的财务计量指标中,下列关于经济增加值的说法中,正确的有()。
细胞外壁缺损在医学上称为缺壁型或L型菌,称其为L型是由于该型菌最早发现于Lister研究所。以青霉素治疗金黄色葡萄球菌为例,在剂量充足、作用时间充分时,葡萄球菌因其细胞壁合成严重受阻,以致不能繁殖而死亡;若抗生素剂量不足或疗程太短,葡萄球菌中有部分耐力强者
工业废气、汽车尾气排放出的SO2、NOx等,是形成雾霾的重要因素。霾是由空气中的灰尘、硫酸、硝酸、有机碳氢化合物等粒子形成的烟雾。(1)SO2在烟尘的催化下形成硫酸的反应方程式是________。(2)NOx和SO2在空气中存在下列平衡
根据下表提供的信息回答问题。实际产量最大的是哪种产品?()
尽管世界市场上部分可以获得的象牙来自于非法捕杀的野象,但是有些象牙的来源是合法的,比如说大象的自然死亡。所以当那些在批发市场上购买象牙的人只买合法象牙的时候,世界上所剩很少的野象群就不会受到危害了。上面的论述所依赖的假设是:
有以下程序:#include<stdio.h>#include<string.h>main(){chara[7]="a0\0a0\0";inti,j;i=sizeof(a);j=strlen(a)
A、He’sgotaddictedtotechnology.B、Heisnotverygoodatsocializing.C、Heiscrazyabouttext-messaging.D、Hedoesnottalk
最新回复
(
0
)