根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，可以同时给承包人工期、费用和利润补偿的情形有( )。

admin2021-02-02 914

问题根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，可以同时给承包人工期、费用和利润补偿的情形有( )。

选项 A、监理人的指示延误
B、发包人提供的材料和工程设备提前交货
C、异常恶劣的气候条件
D、法规变化引起的价格调整
E、隐蔽工程重新检验质量合格

答案A,E

解析根据总结的补偿规则：①非承包人原因导致施工延误或暂停一补偿工期；②发包人有过错导致承包人损失—补偿费用和利润；③发包人无过错导致承包人损失—补偿费用；④不可抗力导致承包人损失—不需补偿费用和利润(损失自担)。选项B、D，不会影响工期，发包人无过错，所以只补偿。选项C，比照不可抗力，只补偿工期。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/JgZ5777K

本试题收录于：建设工程合同管理题库一级监理工程师分类

建设工程合同管理

一级监理工程师

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，可以同时给承包人工期、费用和利润补偿的情形有( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对(　　)有建议权。

定金合同要采用书面形式，其生效日是指(　　)。

因发生不可抗力造成承包方设备、机械的损坏及停工等损失，由(　　)承担。

依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有(　　)。

“代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志”的具体表现是(　　)。

依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有(　　)。

FIDIC合同条件下，解决业主与承包商纠纷的方式是(　　)。

仲裁与诉讼的关系是(　　)。

《简明标准施工招标文件》适用于()。

男，28岁。被沸水烫伤，右手掌焦痂呈皮革样，不痛，面部红斑，表面干燥，左上肢、颈部、胸腹部、双足和双小腿均为水疱，有剧痛。并发生低血容量性休克。估计该病人Ⅱ度烧伤面积为：

施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应(　　)。

税收法律关系的产生、变更与消灭是由()决定的。

企业国有资产的出资人和所有权人虽然是国家，但根据法律的规定代表国家行使国有资产所有权的是()。

甲、乙、丙、丁四个队进行足球循环比赛，已知下列情况：从以上条件，可得出的结论是()。

同样走100米，小明要走180步，父亲要走120步。父子同时同方向从同一地点出发，如果每走一步所用的时间相同，那么父亲走出450米后往回走，还要走多少步才能遇到小明?

如果希望用户在文本框中输入的字符显示的是“*”号，而不是真正输入的内容，应该指定的属性是

Whenmyfatherwasgettingreadyforwork,our【C1】wasruledbyknocksandwords.One【C2】onthetablemeant"Iamr

Pub-talkA)Pub-talk,themostpopularactivityinallpubs,isanativedialectwithitsowndistinctivegrammar.Thereare

根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，可以同时给承包人工期、费用和利润补偿的情形有( )。

建设工程合同管理

一级监理工程师

根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对( )有建议权。

定金合同要采用书面形式，其生效日是指( )。

因发生不可抗力造成承包方设备、机械的损坏及停工等损失，由( )承担。

依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有( )。

“代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志”的具体表现是( )。

依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有( )。

FIDIC合同条件下，解决业主与承包商纠纷的方式是( )。

仲裁与诉讼的关系是( )。

《简明标准施工招标文件》适用于()。

男，28岁。被沸水烫伤，右手掌焦痂呈皮革样，不痛，面部红斑，表面干燥，左上肢、颈部、胸腹部、双足和双小腿均为水疱，有剧痛。并发生低血容量性休克。估计该病人Ⅱ度烧伤面积为：

施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应( )。

税收法律关系的产生、变更与消灭是由()决定的。

企业国有资产的出资人和所有权人虽然是国家，但根据法律的规定代表国家行使国有资产所有权的是()。

甲、乙、丙、丁四个队进行足球循环比赛，已知下列情况：从以上条件，可得出的结论是()。

同样走100米，小明要走180步，父亲要走120步。父子同时同方向从同一地点出发，如果每走一步所用的时间相同，那么父亲走出450米后往回走，还要走多少步才能遇到小明?

如果希望用户在文本框中输入的字符显示的是“*”号，而不是真正输入的内容，应该指定的属性是

Whenmyfatherwasgettingreadyforwork,our【C1】______wasruledbyknocksandwords.One【C2】______onthetablemeant"Iamr

Pub-talkA)Pub-talk,themostpopularactivityinallpubs,isanativedialectwithitsowndistinctivegrammar.Thereare

根据《建设工程委托监理合同》规定，监理人对(　　)有建议权。

定金合同要采用书面形式，其生效日是指(　　)。

因发生不可抗力造成承包方设备、机械的损坏及停工等损失，由(　　)承担。

依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有(　　)。

“代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志”的具体表现是(　　)。

依据施工合同示范文本的规定，下列有关设计变更说法中正确的有(　　)。

FIDIC合同条件下，解决业主与承包商纠纷的方式是(　　)。

仲裁与诉讼的关系是(　　)。

施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥，由于水泥标号不清楚而将425号的水泥当作525号水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款，发现问题后，承包人应(　　)。

　　Whenmyfatherwasgettingreadyforwork,our【C1】wasruledbyknocksandwords.One【C2】onthetablemeant"Iamr